- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
關(guān)于承攬加工合同合集14篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家整理的關(guān)于承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。
關(guān)于承攬加工合同1
訂立合同雙方：
承攬方：_________
定作方：_________
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的'應返還．
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
乙方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
日期：_________
關(guān)于承攬加工合同2
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的'工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_
___%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
關(guān)于承攬加工合同3
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條甲方的'違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值
３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃華新（簽名）
地址：七都鎮(zhèn)
電話：６６．８９７１
開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號：１０４７５０
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街５號
電話：３３．７３４７
開戶銀行：××縣支行
帳號：００３４８５
一九八五年一月二十五日
關(guān)于承攬加工合同4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
關(guān)于承攬加工合同5
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的'項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價____（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結(jié)算方式：
____________________。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________________年________月______日
關(guān)于承攬加工合同6
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的`違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
帳號：003485
關(guān)于承攬加工合同7
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。
4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
關(guān)于承攬加工合同8
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結(jié)算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的'內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
（1）提交xx仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
關(guān)于承攬加工合同9
加承合（ ）字第 號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的.，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
關(guān)于承攬加工合同10
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的`加工業(yè)務，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
關(guān)于承攬加工合同11
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的.，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監(jiān)制部門：
印制單位：
關(guān)于承攬加工合同12
委托方：xx紡織器材廠（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結(jié)算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
關(guān)于承攬加工合同13
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫）： （不含稅）
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：
根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點：
工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的'%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
關(guān)于承攬加工合同14
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
____年____月____日____年____月____日
甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________
法定代表人：________職務：________國籍：________
乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________
法定代表人：________職務：________國籍：________
雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的.期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)
代表：________________代表：________________
____年____月____日____年____月____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同（１） -加工承攬合同01-17
承攬加工合同10-19
加工承攬合同[經(jīng)典]03-19
加工承攬合同（經(jīng)典）05-06
承攬加工合同06-13
承攬加工合同[精選]02-26
[精選]加工承攬合同07-17
承攬加工的合同02-28
（精選）承攬加工合同07-12
加工承攬合同06-20