- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同(合集15篇)
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,能夠利用到合同的場合越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的加工承攬合同,希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同1
定做方:(稱甲方)
承攬方:(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托代理人:
委托代理人:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
開戶行:
開戶行:
賬號:
賬號:
加工承攬合同2
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現(xiàn)場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結(jié)清半年的.所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故,由乙方自行承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來的一切損失和責(zé)任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時產(chǎn)生法律效益。
甲方:
乙方:
加工承攬合同3
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗的根據(jù));
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān);
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結(jié)算辦法與時間;
第七條乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的`,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬合同4
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,由雙方共同遵守:
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準(zhǔn)
3、項目內(nèi)容:乙方根據(jù)甲方要求,獨立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目,期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝,時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結(jié)算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料,包質(zhì)量包安全,負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設(shè)計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工,責(zé)任由甲方負(fù)責(zé),如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災(zāi)害,由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3、嚴(yán)格按照雙方的'約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé),因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中,若發(fā)生爭議協(xié)商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,若補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同5
承攬方:
地址:
電話:
定作方:
地址:
電話:
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的`提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
______年____月____日
加工承攬合同6
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的`經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
加工承攬合同7
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的'時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工承攬合同8
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標(biāo)的、數(shù)量、價款:
1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的.對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同9
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
加工承攬合同10
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
一、定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1.防盜門名稱:。
2.規(guī)格:。
3.單位:。
4.數(shù)量:。
5.單價:人民幣(大寫)(¥元)
(本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容。)
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。甲方繼續(xù)訂貨時,提前天向乙方提供計劃通知單通知乙方。
6.工期要求:。
7.工程地點(即施工安裝現(xiàn)場):。
8.質(zhì)量要求:符合國家不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
二、承攬方式、材料的提供
1.承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供,乙方負(fù)責(zé)制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2.材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):。
3.乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
三、轉(zhuǎn)包
乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
四、定作方的協(xié)助事項
1.甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2.乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔(dān)。
3.乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
4.為了保證工程的進度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護安裝成品,屬于乙方保護不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
五、合同價款與支付方式
1、本合同價款共計:人民幣元整(以根據(jù)實際安裝數(shù)量結(jié)算為準(zhǔn))。
合同價款的支付時間與條件如下:
首筆款:¥元(合同總金額的%),作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的個工作日內(nèi)支付;
第二筆款:¥元(合同總金額的%),于 年 月 日前支付;
第三筆款:¥元(合同總金額的%),于后的五個工作日內(nèi)支付;
第四筆款:¥元(合同總金額的%),于甲方驗收通過后的個工作日內(nèi)支付。
尾款:¥元(合同總金額的.%),于質(zhì)保期滿后的個工作日內(nèi)支付。
2、指定收款賬號:
六、工期
1.開工前天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2.如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
七、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法
1.本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3.乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護由乙方負(fù)責(zé)。
八、質(zhì)量保修
工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方維修或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
九、安全及特別約定
1.乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費用均由乙方承擔(dān)。
十、違約責(zé)任
1.工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2.由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3.甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
十一、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十二、其他
1.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方(蓋章):
__年__月__日
乙方(蓋章):
__年__月__日
加工承攬合同11
發(fā)包方(全稱):__________
承包方:__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣__________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20___________寬900_深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;
、凇⒔(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的.額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達到合同標(biāo)的額的60%。
、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達到合同標(biāo)的額的90%。
、堋⑹S嗟暮贤瑯(biāo)的額10%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān); ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱):__________(蓋章)承包方(全稱):__________(蓋章)
法定代表人:__________法定代表人:__________
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同12
合同編號:____________________
定作人:____________________
簽訂地點:____________________
承攬人:____________________
簽訂時間:_______年______月______日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交貨期限____________________
計量:____________________
工作量:____________________
報酬:____________________
項目名稱及內(nèi)容:____________________
數(shù)量:____________________
交付期限:____________________
單位:____________________
工時:____________________
單價:____________________
金額:____________________
合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:____________________
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________
第五條承攬人使用的材料由____________________人提供。材料的.檢驗方法:____________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________
第八條結(jié)算方式及期限:____________________
第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
加工承攬合同13
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的'損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同14
合同編號:____________________ 簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內(nèi)容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條結(jié)算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:
第十三條解決合同糾紛的.方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同15
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
。1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
。1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
。ㄈ纾1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的'幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同06-13
承攬加工合同06-13
關(guān)于承攬加工合同02-24
有關(guān)承攬加工合同02-23
門窗承攬加工合同03-14
機械加工承攬合同03-21
產(chǎn)品加工承攬合同03-12
房屋加工承攬合同03-18
委托加工承攬合同03-19
最新加工承攬合同03-19