委托合同范本【精】
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,關于合同的利益糾紛越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規(guī)定的方式。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的委托合同范本,希望能夠幫助到大家。
委托合同范本1
甲方(委托旅行社):
。ń洜I范圍:國內旅游、入境旅游許可證號:)
乙方(受委托旅行社):
(經營范圍:國內旅游、入境旅游許可證號:)
甲方委托乙方承辦在一地的旅游團隊接待(即地接接待)為保證團隊接待質量,共同維護旅游者的合法權益和旅行社的信譽,本著公平、公正、公開的原則就接待旅游團中的有關事項及權利、義務關系達成協(xié)議如下:
第一章:總則
第一條:協(xié)議目的
本協(xié)議的目的是為保證甲方團隊在委托乙方接待范圍內的旅行安全、順利,甲方委托乙方安排交通、住宿、游覽、餐飲、購物、娛樂等旅行服務項目,乙方根據(jù)甲方委托的內容迅速、準確地實施安排。雙方特此以甲乙雙方間的業(yè)務委托合同的方式,正式簽訂本協(xié)議。
第二條:合作主體的認定
甲乙雙方應為在各自屬地旅游主管部門注冊并獲得經營許可的合法經營旅行社,其中一方以任何方式欺詐或隱瞞對方自己的真實資質的則視為其違約,對方有權視合同無效,停業(yè)、歇業(yè)、被旅游主管部門取消經營資格的旅行社將視為無旅行社業(yè)務經營資質。負責具體操作的人員必須是各自公司的正式員工并有公司負責人的授權證明。
第三條:適用范圍
。1)本協(xié)議適用于甲、乙雙方簽訂的業(yè)務委托合同。但在本協(xié)議若另有補充協(xié)議時,則以補充協(xié)議為準。
(2)對本協(xié)議中未作規(guī)定,并且在甲、乙雙方簽訂的補充協(xié)議中亦無特別規(guī)定的事項,則遵循行業(yè)慣例。
。3)本合同適用于合作期間內的多批次散客及團隊。合同附件為本合同的組成部分。合同附件為各批次散客及團隊的委托接待合同。
第四條:委托的內容
甲方委托給乙方的業(yè)務,以委托行程內的安全、順利運行為目的,其內容如下(但甲方可以根據(jù)個別要求限制或擴大下述安排業(yè)務范圍)
。1)提供有益于甲方業(yè)務開展的有關交通、住宿、旅游設施、名勝古跡等的信息和實施方案。
。2)為甲方所組織的團隊,同具有相關經營資質的交通部門簽訂客運合同并落實各項交通的安排、承運。
。3)為甲方所組織的團隊,同具有相關經營資質的并符合甲方團隊所需標準的飯店簽訂住宿合同并落實住宿安排。
。4)為甲方所組織的團隊安排用餐、旅游及觀看文藝節(jié)目、購物等。
。5)為甲方所組織的團隊配備導游、翻譯等。
。6)對計劃外發(fā)生的事情采取應急措施并向甲方報告。
。7)其它為保證甲方團隊旅游活動安全運行所采取的必要措施。
第五條:相關證明文件
甲乙雙方簽定本合同時,各自向對方提供一份旅行社經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、旅行社責任保險協(xié)議及發(fā)票、開戶銀行、帳號、通訊地址、組織機構和部門負責人名單(含聯(lián)系電話、傳真一覽表)等相關資料。
第二章:委托接待合同的簽訂
第六條:委托接待合同的簽訂辦法
一、甲方委托乙方承辦旅游服務時,應將行程接待計劃(以下所指行程接待計劃包括散客和團隊)以郵寄、傳真或電子郵件等形式通知(以下將這些通訊方式的通知統(tǒng)稱為“送達”)乙方,行程接待計劃內容應當包含以下內容:
。1)旅游線路名稱;
。2)旅游行程的出發(fā)地、途經地和目的地;
(3)旅游行程中交通工具(包含航班及車次、旅游汽車標準)安排及其標準和報價;
。4)旅游行程中住宿酒店的星級、房型、間數(shù)、陪同房類型等及其報價;
。5)旅游行程中餐飲服務安排及其標準和報價;
。6)旅游行程中12歲以下兒童的接待標準及報價;
。7)旅行社統(tǒng)一安排的游覽項目的具體內容及時間;
。8)旅游者自由活動的時間和次數(shù);
。9)旅行社安排的購物次數(shù)、停留時間及購物場所的名稱;
。10)需要旅游者另行付費的游覽項目及價格;
。11)當團操作人員的聯(lián)系電話、旅游服務監(jiān)督、投訴電話;
。12)雙方確認的參團成員人數(shù)及名單(含姓名、性別、出生年月、證件號碼等)
。13)雙方協(xié)商一致的其他內容。
二、乙方在接到前項團隊接待計劃書后,應迅速(最晚在6小時內)以書面形式給予確認是否受理該申請。
第七條:委托接待合同的生效
。1)根據(jù)前條第二項,甲方在接到乙方行程接待計劃確認書時,則甲乙間業(yè)務委托合同成立。
。2)乙方若對甲方前條第一項計劃中的一部分不能受理,須立即通知甲方,甲方若同意刪除不能受理部分后仍委托乙方安排時,則應再次履行第六條第一項所定程序對甲乙雙方的委托接待協(xié)議進行重新約定;如果甲方不同意刪除則視為協(xié)議解除;
。3)行程接待合同一經生效,甲乙雙方不得以非不可抗力因素解除合同,單方面解除合同的則被視為違約,對方有權要求違約方對其進行賠償,可投訴到有管轄權的旅游質量監(jiān)督部門。
第八條:委托報價
甲方接到客戶請求之后,整理出初步方案,向乙方進行詢價,乙方有義務給予及時回復,甲乙雙方均應按照以下條款進行操作。
一、對甲方的操作規(guī)定
(1)甲方操作人員必須以書面(包括傳真、qq、msn、電子郵件等)方式向乙方提出詢價要求,條件不允許或者特殊情況下也可以用電話口頭的方式。
。2)盡可能詳細地表述客戶的具體要求:時間、地點、人數(shù)、等級、是否安排購物店等其它具體要求。
。3)特殊情況應注明最晚答復時間。
二、對乙方的操作規(guī)定
(1)乙方必須以書面方式回復(包括傳真、qq、msn、電子郵件等)
。2)甲方需要分項報價時,乙方的報價必須與甲方的詢價要求逐條對應。乙方報價應注明所含與不含內容,特別應注明:航班信息;酒店星級、位置、房型、是否含早餐;早餐及正餐標準、種類、地點、餐頓、酒水;旅行社統(tǒng)一安排的游覽項目的具體內容及時間;導游、司機的小費、超時費,是否安排購物店,旅行社安排的購物次數(shù)、停留時間及購物場所的名稱;旅游者自由活動的時間和次數(shù);旅游行程中12歲以下兒童的接待標準等。
。3)乙方的報價必須準確,不允許提供模糊的數(shù)字或概念,并明確告知甲方報價的幣種,甲方收到的乙方報價單,即刻構成甲乙雙方合同的一部分。因為乙方自身原因造成價格上漲的或甲方已經與客戶簽訂協(xié)議的甲方有權利要求乙方按原先的報價執(zhí)行,遇特殊情況雙方可協(xié)商解決,
。4)一般團隊的報價,應在12小時內回復;特殊要求較多的團隊,可在24小時內回復;甲方規(guī)定最晚答復時間的,乙方必須在甲方要求的時間內回復。
。5)對于行程中不合理之處或由于交通等問題需更改之處,乙方在報價時,應主動提出合理化建議或提供替代方案。
三、乙方在簽訂本合同之初或在每年度之初,為甲方提供盡可能完整的當?shù)芈糜钨Y訊,其中的價格僅供甲方臨時參考,不作為結算依據(jù)。旅游資訊主要包括以下內容:
(1)乙方人員名單、崗位及聯(lián)絡方式,包括常用的導游、司機等。
。2)乙方建議在當?shù)厥褂玫木频昝浖皟r格。
。3)常用的接待價格:每人天綜合服務費、門票費、餐費、車費(超公里費)導游服務費等。
第三章:委托接待合同的效力
第九條:委托業(yè)務的開始甲乙雙方的委托業(yè)務合同一旦成立,乙方應立即著手安排業(yè)務。
第十條:報告經過的義務
。1)乙方應適時或經甲方要求向甲方以口頭或書面形勢報告委托業(yè)務的進展狀態(tài)。
。2)對甲方的委托內容,乙方在安排完畢或判定不能達到安排目的,應及時用書面形式逐次向甲方報告。
。3)甲方在接到乙方根據(jù)前項所做的部分委托項目不能安排的報告時,應立即以書面形式通知乙方是否變更該部分內容、或解除全部委托業(yè)務合同。
第十一條:委托業(yè)務確認期限
。1)乙方原則上在甲方團隊旅行開始一周前,履行前條各項所定手續(xù),完成全部被委托的旅游業(yè)務。
(2)除前項正文中所規(guī)定的事項,如甲、乙間另有補充協(xié)議時,按補充協(xié)議辦理。
第十二條:費用的結算
。1)由于甲乙雙方團隊合作頻繁,雙方協(xié)商一致,團隊出發(fā)前甲方支付乙方不低于接待和服務成本的費用,余款月結,具體每團付款金額于協(xié)議附件的委托接待合同雙方約定為準。
。2)團隊結束后三個工作日內,乙方須將團隊結算單加蓋公章(或合同章)連同甲方游客反饋表傳真至甲方計調部門,并核對清楚結算金額。
。3)每月的1日—10日乙方將上月1日至31日之間接待的甲方的團隊或散客的結算清單以傳真形式通知甲方結算專管員,乙方根據(jù)雙方確認的.結算單金額開具發(fā)票給甲方,甲方財務收到發(fā)票審核無誤后當月將結算款匯入乙方銀行賬戶。
(4)如果因為行程變更而造成甲方預付費用超過實際產生的費用時,乙方應在團隊結束三個工作日內與甲方計調部門核對清楚結算金額,差額應于次日退還至甲方所指定的帳號上。
。5)對于前幾項的規(guī)定,若甲、乙雙方以補充協(xié)議制定特別條款時,則以后者為準。
第四章:委托接待合同的變更
第十三條:甲方變更
一、因為不可抗力原因(包括戰(zhàn)爭、疫病、自然災害、政治因素等)或無法協(xié)調的第三方原因造成甲方團隊未能按照團隊行程計劃到達旅游目的地的,甲方應在第一時間通知乙方,雙方按照以下流程協(xié)調妥善處理相關接待工作:
。1)造成航班、車次、船班等交通方式提前抵達旅游目的地的,乙方應立即通知相關接待單位安排提前接站的事宜,包括安排好提前抵達期間的住宿、用餐、住宿、導游陪同、交通承運、景點游覽等,因此而產生的費用由甲方承擔,甲方有權利向游客或者造成變更的第三方索要相應的費用;
。2)造成航班、車次、航班等交通方式延遲抵達旅游目的地的,乙方及其所委派的導游人員應及時聯(lián)系甲方或承運的交通工具公司,盡快落實準確的抵達時間,與甲方協(xié)商對于可能錯過的餐飲、住宿、景點游覽等應提前做好與接待單位的取消工作,但不可視為全計劃取消,乙方所委派的導游員及旅游客運車輛應在交通工具抵達的接站地點等候旅游團隊,團隊抵達后應一如既往的做好接待工作,因延遲抵達而減少的費用乙方應如實退還給甲方,并努力爭取降低各項因延遲抵達而造成的損失費用;
。3)造成航班、車次、航班等交通方式取消而未能抵達旅游目的地的,乙方應立即聯(lián)系行程計劃的相關接待單位,告知其實際情況,取消相關的接待工作,因交通方式取消而減少的費用乙方應如實退還給甲方,并努力爭取降低各項因計劃取消而造成的損失。
二、因為甲方自身原因造成甲方團隊未能按照行程計劃到達旅游目的地的,甲方也應在第一時間通知乙方,乙方按照以下流程妥善處理相關接待工作:
(1)造成團隊提前抵達旅游目的地的,乙方應立即通知相關接待單位安排提前接站的事宜,包括安排好提前抵達期間的住宿、用餐、住宿、導游陪同、交通承運、景點游覽等,因此而產生的費用由甲方承擔;
。2)造成團隊延遲抵達旅游目的地的,乙方應及時根據(jù)新的甲方所提供的行程計劃,與甲方協(xié)商對于可能錯過的餐飲、住宿、景點游覽等應提前做好與接待單位的取消工作,但不可視為全計劃取消,乙方所委派的導游員及旅游客運車輛應在交通工具抵達的接站地點等候旅游團隊,團隊抵達后應一如既往的做好接待工作,因延遲抵達而減少的費用乙方應如實退還給甲方,并努力爭取降低各項因延遲抵達而造成的損失費用;因團隊延遲抵達而增加的費用由甲方承擔;
。3)造成團隊取消的,在接到甲方的文字取消件或總經理口頭確認后乙方立即聯(lián)系行程計劃的相關接待單位,取消相關的接待工作,并努力正確降低各項因團隊取消而造成的損失費用;因團隊取消而減少的費用乙方應退還給甲方
第十四條:乙方變更
一、因為不可抗力原因(包括戰(zhàn)爭、疫病、自然災害、政治因素等)造成乙方需要對生效的旅游接待合同進行變更的,乙方應在第一時間通知甲方,雙方按照以下流程協(xié)調妥善處理相關接待工作:
。1)因為不可抗力原因(包括戰(zhàn)爭、疫病、自然災害、政治因素等)造成乙方所安排的交通、住宿、景點游覽、用餐等需要做變更時,乙方可以提出變更甲方所委托的業(yè)務內容;
。2)乙方在根據(jù)前項向甲方提出變更時,應迅速以書面形式將變更的內容、理由及變更后的安排方案送達甲方。
(3)甲方在接到前項變更申請后,應立即書面答復或同意乙方變更后方案或委托新的業(yè)務內容,委托新的業(yè)務內容,將作為新的委托接待合同另行處理。
。4)對于更改后的新的團隊行程計劃,乙方要盡力和相關接待單位做好協(xié)調、溝通工作,盡量安撫客人,并努力做好相關的接待工作,并將團隊的具體安排及時告知甲方;
。5)甲方或乙方在緊急情況下,對第2項的申請及第3項的回答可以口頭形式通知,但事后必須以書面形式將申請及回答送達對方。
(6)視變更程度,當該團隊提出解除合同時,甲方可以全部解除與該旅行相關的委托業(yè)務合同。此時,甲方必須迅速將此內容書面通知乙方。乙方應無條件退還已收的此團團款;
二、因乙方自身原因,造成委托接待協(xié)議生效后產生變更的乙方應在第一時間通知甲方,雙方按照以下流程協(xié)調妥善處理相關接待工作:
(1)乙方自什么原因造成所安排的交通、住宿景點游覽、用餐等需要做變更時,乙方應第一時間通知甲方,提出新的接待方案,在征得甲方同意的時候可以做相應的變更;
。2)未征得甲方同意乙方不得對已生效的委托接待合同進行任何更改,甲方如果不同意乙方的更改方案,乙方又確定無法按照原合同執(zhí)行的時候,視乙方單方面違約,甲方有權取消此團隊操作,并按照損失的程度向乙方索賠;
。3)甲方在征得游客同意后如果同意乙方所做的更改方案,甲乙雙方另立委托接待協(xié)議進行操作,因此造成的費用減少,乙方應無條件退還給甲方,增加的支出由乙方自行承擔;
。4)另立委托接待協(xié)議時,乙方不得以其他借口推托、刁難甲方,應一如既往的做好相關接待工作;
(5)在甲方與客人簽定協(xié)議后,乙方提出變更的,所有因協(xié)議產生的違約責任由乙方承擔責任。
第五章:旅程管理
第十五條:宗旨
。1)甲方的團隊在旅行中,如認為可能得不到應提供的服務時,乙方應按甲方要求,采取必要措施提供委托業(yè)務合同規(guī)定的服務。
。2)在采取以上措施后,仍不得不變更委托業(yè)務合同中的內容時,如變更旅行日程,要盡量使變更后日程符合當初日程的宗旨。如變更旅行服務內容,要盡量使變更后的旅行內容與當初的一致,使委托業(yè)務合同的內容變更降低到最小限度。
第十六條:接待質量標準
因甲方團隊多為同行客戶所委托團隊,團隊類型分為:散拼團、獨立團;團隊等級分別為:普通團,特別關注團,vip團。乙方在接待過程中應針對團隊類型及團隊等級的不同特點,在確保接待質量的前提下提供符合團隊要求并符合以下甲方質量標準的服務,乙方應按照本協(xié)議和委托接待合同所確認的日程、標準、報價內容提供服務。所提供的服務應符合中華人民共和國國務院第550號令《旅行社條例》的要求,選擇具有安全保障和質量保證的單位安排用餐、住宿、用車、購物等,為確保甲方團隊能安全、順利地旅行,乙方應按下列原則實施:并按以下各項的要求嚴格執(zhí)行:
一、酒店客房
。1)乙方不得使用模糊概念,將酒店以次充好,欺瞞甲方工作人員,乙方所提供的酒店必須符合甲方團隊所要求的標準,一經確認之后的準確酒店乙方不得隨意更改,除非經得甲方的同意,具體酒店標準以甲方操作人員要求為準。
(2)酒店硬件設施應符合相應的國際等級星級標準,所有設施應保持干凈整潔、保養(yǎng)良好、運轉正常,并配有足夠的安全設施及足夠的提醒標志;
。3)酒店位置應符合交通便利、治安良好的原則,使客人的商務活動和自由活動既方便又安全。
(4)酒店的服務應熱情周到,隨時為客人的特殊要求提供有效的幫助。如:甲方要求乙方為vip團、特別關注團在客房放置歡迎卡、鮮花或果籃時,酒店能積極配合。
。5)酒店前臺人員不得向除乙方工作人員之外的人員透露協(xié)議價格,因酒店人員向游客或組團社領隊人員透露協(xié)議價格而造成的損失由乙方承擔,乙方可向酒店追償;
(6)如酒店有兩個或兩個以上星級的客房時(或分為主樓、附樓),乙方應在報價時特別說明。
(7)乙方安排的酒店不得對中國團隊有歧視性行為,如單獨安排早餐或與其它客人隔開用早餐,服務態(tài)度差等歧視性行為。
。8)乙方因自身或所預定酒店原因需要更改酒店的,所提供的酒店標準不得低于已確認酒店的標準,中間的費用差額由乙方自行承擔;不可抗力及其他特殊原因的由甲乙雙方協(xié)商處理;
二、餐飲
。1)就餐環(huán)境清潔干凈,具有國家允許經營餐廳的各項證照要求(營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等)擁有足夠的營業(yè)場所(大廳、包廂、停車場等)其所配備衛(wèi)生間不準有污漬、異味。
。2)用餐需使用到的餐桌、桌布、餐具干凈、清潔、無毒;經營場所要有必要的防滑措施和警示標志;
。3)按餐費標準訂餐,嚴禁克扣餐費,酒水及菜單按單團合同標準執(zhí)行
。4)滿足客人特殊要求,如:素食、穆斯林餐等。
(5)餐食要衛(wèi)生、可口、足夠足量,如遇菜量不足或口味嚴重不符,乙方陪同人員應立即現(xiàn)場調整、解決,并避免以后再次發(fā)生。
。6)每桌原則上最多安排10人,超過10人,必須分桌。(人數(shù)在12人以下不夠分桌時必須增加菜品,菜量)
三、城市間交通
。1)按照甲乙雙方確認好的行程、日期、等級、班次安排城市間的交通,包括:機票、火車票、船票等。
。2)由于不可抗力(如更改、延誤、取消等)造成的損失,由甲乙雙方協(xié)商解決,但需乙方提供相關證明。
。3)由于人為失誤造成的損失,如漏訂、錯訂等,由責任方賠償。
。4)乙方有責任協(xié)助確認全程機票(包括內陸段)
。5)遇航班變更,乙方負責及時通知下一站接待社或導游。
四、車輛
。1)必須使用在交通部門注冊的合法運營旅游車,一定要為乘客投保意外傷害保險,并在每團確認單上說明具體保額。
(2)嚴禁使用非運營車輛(黑車)以及超齡服役的車輛;
(3)車內外保持干凈整潔,車內設施能正常使用,如麥克風、空調、閱讀燈、窗簾、座椅調節(jié)、衛(wèi)生間設施等。
。4)車況良好,保證機械設施運轉正常、有效。如出現(xiàn)意外,導致拋錨或其它影響行程的事故,應迅速采取補救措施,更換正常車輛,不得出現(xiàn)反復修車耽誤行程的現(xiàn)象。因此造成的投訴、損失,應由乙方負責賠償。
(5)不得超載,至少要預留出1—2個以上空位,司機不得同意團隊及導游以外的人員搭車或路上收客;
。6)司機應證照齊全、經驗豐富、安全駕駛記錄良好、服務熱情,熟悉行程內路線、路況,如遇未知地點、路線,乙方應提前查詢,確保將客人及時、準確無誤地送達目的地。
。7)旅游車輛要確保有足夠的空間供客人放置行李,能夠正常使用,并保證客人物品的安全。
。8)司機在車上不得抽煙、喝酒、賭博、兜售物品等違規(guī)、違法行為,并嚴格按照《中國道路交通法》《營運車輛管理條例》等相關法律、法規(guī)的要求,不得有任何違法、違規(guī)的行為
五、導游服務
。1)擁有導游執(zhí)業(yè)資格的中文普通話或甲方指定的特殊語種導游。
。2)經驗豐富,熟悉目的地的情況,特別是熟悉與旅游相關的情況,如交通、景點、酒店、餐廳、機場、車站、碼頭等;
(3)導游接機(站)時,應在機(車)抵達前到達機場(車站),按甲方要求舉牌接機(站)
。4)導游為客人提供向導、講解及相關旅游服務。做到熱情周到、主動到位,對經常發(fā)生或可能預見的情況要提前提醒或告知客人,確?腿税踩瑘詻Q杜絕一切安全事故隱患,避免客人投訴事件和安全事故的發(fā)生,如某地多扒手,被盜案件時有發(fā)生,應如何預防;某地嚴禁吸煙;在某景點易掉隊;如何保證不掉隊;萬一掉隊如何返回等。
(5)導游接送團和隨團出席重要活動時。必須注意儀表,著正裝。平時著裝要求整齊、簡潔、大方、得體,化妝要適度。
。6)遇客人參加自行安排的商務活動及用餐時,導游應積極配合、為客人提供必要的幫助。
。7)導游應向客人講解旅游地的人文和自然情況,介紹風土人情和當?shù)亓曀;但不得迎合個別客人的低級趣味,在講解中攙雜庸俗下流的內容。
。8)在帶團過程中,導游應嚴格執(zhí)行接待計劃,嚴禁導游擅自增加購物店、行程外客人需另行付費的項目;或壓縮計劃內項目游覽的時間。
。9)特殊情況下如需變更行程,應以保障客人利益為原則,經甲方同意并在甲方或由甲方授權者與游客簽訂行程變更同意書之后方可根據(jù)新的行程安排進行接待工作;
(10)嚴禁向客人索要小費;
(11)其他未提及的事項,導游的行為必須符合《導游人員管理條例》及《旅行社法規(guī)》的相關要求,如果因為導游違反相應要求而造成的投訴,甲方有權根據(jù)旅客的要求或者法規(guī)的許可向乙方索賠;
六、購物
。1)以客人自愿為原則,嚴禁強買強賣,嚴格執(zhí)行甲方計劃內的購物安排,嚴禁增加購物次數(shù)及購物時間;
。2)每次購物時間不得超過40分鐘,導游應告知客人,嚴禁擅自延長購物時間;
。3)如客人提出退貨,乙方應無條件協(xié)助客人在離境前解決,不準將問題帶入下一站或造成投訴;
(4)甲方要求無購物的團隊,乙方不得安排客人進旅游購物店;
(5)乙方導游人員應告知客人購物退稅有關規(guī)定,并在團隊離境前協(xié)助客人辦理退稅手續(xù)。
七、娛樂活動
。1)嚴格執(zhí)行接待計劃內娛樂活動。
。2)嚴禁隨意增加自費項目或高價銷售自費項目,如因增加自費項目造成客人投訴,乙方應雙倍返還客人所支出的費用。
(3)嚴禁乙方導游人員誘導或組織客人涉足黃、賭、毒場所。
第十七條:領隊或全陪
甲方或委托業(yè)務給甲方的組團社派領隊或全陪陪同旅行時,領隊有權代表甲方與乙方協(xié)調旅程有關事項。乙方及乙方選派的導游在旅行實施過程中,應聽從領隊的合理要求。
第六章:違約責任
第十八條:
除了以上約定的權利義務,乙方為甲方旅游團隊所提供的接待服務應符合中華人民共和國國務院第550號令《旅行社管理條例》的要求,乙方出現(xiàn)以下任何情況之一并造成游客投訴、索賠的,甲方有權根據(jù)《旅行社管理條例》的規(guī)定向乙方索賠:
。1)將旅游業(yè)務委托給不具有相應資質的旅行社;
。2)未與接受委托的旅行社就接待旅游者的事宜簽訂委托合同;
。3)未經甲方的同意,將旅游者轉交給其他旅行社組織、接待的。
。4)拒不履行旅游合同約定的義務的
(5)非因不可抗力改變旅游合同安排的行程的;
。6)為接待旅游者選擇的交通、住宿、餐飲、景區(qū)等企業(yè),不具有合法經營資格或者接待服務能力的;
。7)要求旅游者必須參加旅行社安排的購物活動、需要旅游者另行付費的旅游項目,或者對同一旅游團隊的旅游者提出與其他旅游者不同合同事項的;
。8)未經旅游者同意在旅游合同約定之外提供其他有償服務;
(9)地接旅行社及其導游人員和領隊人員拒絕繼續(xù)履行合同、提供服務,或者以拒絕繼續(xù)履行合同、提供服務相威脅的;
(10)為旅游者安排或者介紹的旅游活動含有違反有關法律、法規(guī)規(guī)定的內容的;
。11)委派的導游人員和領隊人員未持有國家規(guī)定的導游證或者領隊證的;
。12)旅行社違反旅游合同約定,造成旅游者合法權益受到損害,不采取必要的補救措施的;
。13)發(fā)生危及旅游者人身安全的情形,未采取必要的處置措施并及時報告的;
(14)旅行社接待入境旅游的旅游者非法滯留境內,旅行社未及時報告并協(xié)助提供非法滯留者信息的。
第十九條:接待部門的責任
乙方在履行委托業(yè)務合同時,由于乙方或乙方從業(yè)人員以及乙方委托的相關旅游服務部門的故意過失,對甲方或甲方旅游團(者)造成損害時,乙方應承擔對甲方賠償損失的責任。
第七章:事故對策
第二十條:
。1)乙雙方事故對策責任人,要在履行本協(xié)議前,協(xié)商事故發(fā)生時的聯(lián)絡體制,另行交換事故處理備忘錄。
。2)乙方為在甲方的旅行實施中萬一發(fā)生事故或其它不可預見事件時能迅速聯(lián)絡,應建好通訊聯(lián)絡組織,在本協(xié)議簽訂后,雙方應迅速將通訊組織圖交給對方。
第二十一條:
。1)甲乙雙方無論責任歸屬,在甲方團隊旅行中,萬一發(fā)生事故或突發(fā)事件時,乙方迅速、準確處理,并及時通報給甲方及相關的旅游主管部門,并努力防止進一步擴大損失。
。2)凡因不可抗拒力(如戰(zhàn)爭、火災、地震、鐵路中斷、機場關閉、因機械故障、氣候等航班專列改點)或意外事故(如車禍、食物中毒、疾。┦孤糜螆F滯留在旅游目的地或途經地,乙方應妥善安排旅游者,并采取措施使旅游團(者)盡快離開當?shù)亍R馔馐鹿仕l(fā)生費用屬于《旅行社投保旅行社責任險規(guī)定》理賠范圍的,由甲乙雙方向各自投保的保險公司辦理理賠。不在理賠范圍且屬于第三者責任造成的意外事故所發(fā)生的費用,在乙方負責追索第三者賠償?shù)耐瑫r,由雙方協(xié)商處理。
(3)因不可抗力因素或非旅行社過失的原因造成損失的,雙方可以協(xié)商解決
第八章:特別條款
第二十二條:
嚴禁乙方以回扣的方式賄賂甲方員工,甲方一旦發(fā)現(xiàn)立即停止與乙方合作,必要時將追究相應責任。
第二十三條:
遇甲方競標大客戶或大型活動時,乙方應予以保密,不得向第三方透露任何細節(jié)。
第二十四條:
嚴禁乙方與甲方客戶直接聯(lián)系業(yè)務、向客戶透露雙方合作中的商業(yè)機密。
第二十五條:
乙方對外進行文字宣傳,如需使用甲方名義或涉及甲方時,應事先爭得甲方同意或授權。
第二十六條:
其他未提及或未約定的事項,雙方可參照XX年版國務院550號令《旅行社條例》及中國旅游局相關的實施細則執(zhí)行
第九章:雜則
第二十七條:(協(xié)議期限)
協(xié)議簽訂后,有效期為一年,期滿前3個月內如雙方未提出書面異議,則自動延長一年,以后類推。
本協(xié)議因期滿失效后,仍適用于在本協(xié)議有效期間簽訂的個別業(yè)務委托合同。
第二十八條(糾紛處理)
本合同在履行中發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可向甲方所在地地旅游質量監(jiān)督部門申訴請求調解;也可申請仲裁或向(合同履行地的)人民法院訴訟。
第二十九條(語言)
本協(xié)議由中文撰成,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真電話:
通訊地址:
簽訂協(xié)議時間:年月日
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真電話:
通訊地址:
簽訂協(xié)議時間:年月日
委托合同范本2
甲方(委托評估師):___________________________________________________________________________________
地址:_____________________________________。
乙方(被評估方):____________________________________。
地址:_____________________________________。
一.評估范圍
根據(jù)甲方的委托,本項目的評估對象和范圍為____________________。
二、評估的目的
甲方將評估目的定為____________________________________________。
三.評估內容(值類型)
委托評估內容為:___________________________________________。
四.評估的基準日期
甲方本次評估的基準日為______________________________________。
五、雙方的責任
(一)甲方的責任
1.甲方保證評估對象的安全和完整,并對所提供材料的真實性、合法性和完整性負責。
2.甲方應及時向乙方提供所需的評估時間表、數(shù)據(jù)及其他相關資料,并加蓋公章,以確保向乙方提供的相關資料復印件與原件一致,并確,F(xiàn)場檢查時標明的評估對象與甲方相關資料所指的對象一致。
3.甲方應積極配合評估工作,并為乙方派遣的相關人員提供必要的工作條件..
4.甲方應按本合同的規(guī)定按時足額支付評估費用。
5.未經乙方同意,評估報告的內容不得在公共媒體上摘錄、引用或披露,法律法規(guī)規(guī)定及相關方另有約定的除外。
(2)乙方的責任
1.乙方應按照國家相關法律法規(guī)及計價技術標準和規(guī)范進行評估,并出具評估報告,以確保評估報告的客觀、公正和公平。
2.在評估過程中,乙方應自覺維護甲方及相關方的合法權益。
3.在評估過程中,乙方應與甲方充分交換意見,并充分考慮甲方提出的真實、客觀、合理的意見..
4.乙方應對甲方的商業(yè)秘密嚴格保密。除非國家行業(yè)標準另有規(guī)定或經甲方同意,乙方不得泄露其知悉的“商業(yè)秘密”和甲方提供的信息..
5.未經甲方書面同意,乙方及參與項目的注冊房地產估價師不得向甲方以外的'單位或個人提供或披露估價報告的內容,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
六、評估報告的用戶
評估報告的使用者是___________________________________________________________________________________________
本評估報告僅適用于______________________________________________________________________________乙方及參與本項目的評估人員對因甲方及其他國家法律法規(guī)規(guī)定的評估報告使用不當而造成的后果不承擔責任。
七、評估報告提交的時限和方法
評估報告的提交期限為:甲方提交評估資料后個工作日內出具評估報告初稿;甲乙雙方溝通確認后,乙方應在______個工作日內出具正式評估報告。
乙方向甲方出具的評估報告原件一式兩份。
八、評定服務總費用、支付時間和方式
經友好協(xié)商,本次評估服務費用總額為人民幣______元。甲方支付人民幣______元,剩余費用為人民幣________元。
九.合同有效期
本委托合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自簽署之日起生效,在所有合同項目完成之日前有效。
十.協(xié)議事項的變更
如遇不可抗力,影響評價工作未按期完成,或需提前出具評價報告,當事人可要求變更約定事項,但應及時通知當事人,協(xié)商解決問題。
十一、違約責任和爭議解決
1.委托方在本委托合同執(zhí)行過程中發(fā)生變更或延誤,本委托合同將延期履行;如果甲方單方面終止本委托合同,甲方應支付受托人支付的相應費用,但不得超過本項目的費用總額。
2.如無特殊原因或正當理由,乙方未能在本合同規(guī)定的時間內交付評估報告,乙方應賠償甲方評估服務費。如甲方未能按合同規(guī)定的時間向乙方提交上述相關文件、圖紙、憑證及其他資料,乙方可按延誤時間順延評估報告的交付時間。
3.甲方在收到乙方提交的評估報告后______天內,如對評估結果有異議且有正當理由,可向乙方提出重新評估或重估,乙方應在收到甲方重新評估或重估申請后______天內完成委托房地產的重新評估或重估報告并交付甲方。如甲方逾期未提交,評估報告生效。
4.合同履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應友好協(xié)商;協(xié)商不成的,任何一方均可將爭議提交仲裁委員會仲裁。
十二.其他事項
1.當評估程序的限制對評估目的對應的評估結論產生重大影響時,乙方可以中止履行合同;如果相關限制無法解除,乙方可以解除合同。
2.甲方和相關方有責任提供必要的信息,并確保評估報告的真實性、合法性、完整性和正確使用。
3.其他相關事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托合同范本3
委托人(甲方) 住 所(地址)
法定代表人 :
聯(lián) 系 電 話 :
受托人(乙方) ××××擔保有限公司
住所(地址) :
法定代表人 :
聯(lián) 系 電 話 :
應乙方 年 月 日的申請,經審查,甲方同意為乙方貸款(含展期,下同)向 銀行(以下稱貸款方)提供擔保;為明確甲,乙雙方權利和義務,依照國家有關的法律法規(guī)的規(guī)定,經協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 擔保范圍和擔保期間:
一,乙方擬貸款的金額為(人民幣) 萬元(大寫),借款期限 年 月 日至 年 月 日 .
二,甲方愿就上述借款本息(含逾期利息,罰息,違約金等)實際損失的100%,為乙方向貸款方提供擔保。
三,甲方的保證期間為乙方與貸款方簽訂的《借款合同》(以下簡稱主合同)中約定的主債務履行期屆滿之日起6個月。
第二條 保證方式:
1、甲方在其保證范圍內承擔連帶清償責任。如乙方在主合同約定的債務履行期屆滿不能履行債務,貸款方可以要求乙方履行債務,也可以要求甲方在本合同約定的保證范圍,保證期間內代為清償。
2、超出甲方的擔保范圍,擔保期間的任何款項,甲方不承擔擔保責任。
3、甲方的擔保責任隨乙方履行主合同還款義務或甲方代為償還貸款或貸款方因乙方違約收回貸款等情況相應減少或解除。
第三條 甲方的保后監(jiān)督管理權:
擔保貸款發(fā)放后,甲方有權根據(jù)需要,對乙方的生產經營情況,債權債務情況,擔保貸款的使用情況,項目進展情況等,進行定期或不定期的調查了解,并要求乙方提供相關文件資料。
第四條 甲方的代位求償權:
甲方按照本合同第二條的約定履行擔保義務代乙方清償債務后,即取代債權人的地位,有權要求乙方歸還甲方墊付的全部款項和自付款之日起的利息以及甲方的其他費用和損失等。若乙方不能及時償還甲方欠款,甲方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行乙方的流動資產,固定資產,對外債權等一切可執(zhí)行財產。申請強制執(zhí)行的金額為:甲方承擔擔保責任代乙方向貸款方償付的全部債務金額,即甲方為實現(xiàn)債權而支出的費用(包括但不限于訴訟費,律師費,執(zhí)行費,鑒定費,估價費,登記費,過戶費,保管費)和所有其他應付費用(包括但不限于逾期擔保費)
第五條 甲方的抗辯權:
甲方依法享有乙方的'抗辯權,乙方放棄對債務的抗辯權,甲方仍有權抗辯。
第六條 乙方的義務:
1、乙方應按擔保貸款的 %向甲方支付擔保費,并在甲方與債權人簽訂擔保合同之前一次繳清;
2、必須承擔主合同規(guī)定的主債務履行期屆滿以后的逾期息,罰息,違約金,賠償金及其他費用等。
3、借款用途必須符合主合同的規(guī)定,不得挪作它用。
4、按照主合同約定的還款方式,資金來源,時間,數(shù)額等嚴格執(zhí)行還款計劃并按合同約定及時支付利息。
5、因不能按期還本付息造成甲方代償,在接到甲方書面催款通知后15天內清償甲方代償?shù)娜靠铐。超?5日的,甲方有權委托相關銀行從乙方的賬戶上代為扣還相關款項。
第七條 甲方發(fā)生下列情況之一的,乙方可通知主合同債權人停止產生新的債權或提前收回已產生的債權,并有權以乙方名義直接對甲方提起訴訟:
1、改變資金用途;
2、未征得乙方書面同意,擅自為除乙方之外的第三人提供擔保;
3、反擔保財產未投保險、或反擔保財產價值可能嚴重貶損、或反擔保財產可能滅失、或擅自處理(轉讓)反擔保財產,足以危及乙方利益的;
4、財務狀況惡化,生產經營發(fā)生嚴重困難;
5、涉及重大經濟糾紛或被行政處罰、發(fā)生重大安全責任事故造成重大財產損失和人員傷亡或涉及刑事訴訟等,足以嚴重影響生產經營和財務狀況;
6、破產、歇業(yè)、解散、被停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照;
7、乙方被債權人通過口頭、信件或訴訟方式要求承擔保證責任,在債權人口頭、信件或人民法院傳票到達乙方之日起,乙方可直接通過訴訟方式向甲方進行追償,而不需在乙方承擔保證責任后再向甲方提起訴訟。
8、出現(xiàn)其它嚴重危及乙方利益的情形。
第八條 乙方有權要求甲方提供反擔保,并簽訂相關《反擔保合同》。甲方有義務按照乙方要求提供有效的反擔保,并簽訂相關《反擔保合同》。甲方同時應向乙方提供本次貸款總額5%的保證金,即(大寫) 萬元人民幣,甲方在乙方與債權人簽訂《保證合同》之前將保證金存入乙方指定賬戶。
第九條 甲方應對《反擔保合同》設置的抵(質)押資產按慣常投保的險種和保險金額向保險公司投保,并承擔相關保險費用,確保反擔保財產的安全。
第十條 甲方為除乙方之外的第三人提供擔保,應提前15天書面通知乙方,并征得乙方書面同意。
第十一條 特別約定:
1、甲方認可乙方向主合同債權人出具的《保函》和與主合同債權人簽訂的《保證合同》,并承擔相關的全部法律責任。
2、《反擔保合同》另行簽訂,包括甲方直接與乙方簽訂《反擔保合同》,甲方委托第三方與乙方簽訂《反擔保合同》。
3、甲方與債權人產生本合同第七條第五款第(5)項所約定的主合同展期情形,甲方應向乙方依照本合同第六條重新協(xié)商并支付擔保費用。甲方與債權人主合同被解除、撤銷、變更等,乙方不再為甲方承擔保證責任,甲方所支付的擔保費用不予退還。
第十二條 違約責任:
1、甲方不按照本合同約定向乙方支付保費,每拖延一天,按未支付保費金額每日萬分之五計算,向乙方支付違約金。
2、從甲方未按主合同約定償還債務之日起,按照主合同約定的逾期貸款利率計算甲方應承擔的違約金。
3、甲方未按照與主合同債權人的約定償還債務,累及乙方承擔擔保責任和其他民事責任的,則甲方應當向乙方承擔相應的賠償責任,包括但不限于乙方已經向主合同債權人代償?shù)谋窘、利息、復息、罰息、違約金、賠償金、主合同債權人實現(xiàn)債權的費用和乙方向主合同債權人承擔的其他民事責任,以及乙方為實現(xiàn)追償權而支出的全部費用(包括差旅費、訴訟費、仲裁費和律師費等)
4、甲方未履行本合同第七條承諾,給乙方造成損失的,甲方應當全額賠償乙方損失。
第十三條 附則:
本合同由甲,乙雙方的法定代表人或其授權代理人簽字并加蓋公章后生效。本合同生效后,任何有關本合同的補充,修改,變更等均須由雙方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
(或委托代理人) (或委托代理人)
經辦人: 經辦人:
年 月 日 年 月 日
委托合同范本4
合同編號:_________
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承攬人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方測繪資質等級:_________
乙方測繪資質證書號碼:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規(guī),經雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條 測繪目的:_________。
第二條 測繪范圍
1、測區(qū)地點:_________
2、面積:_________
3、測區(qū)地理位置:_________
第三條 測繪內容
1、測繪項目:_________
2、工作量:_________
第四條 執(zhí)行技術標準
測繪技術標準按照國家和_________有關技術規(guī)范執(zhí)行。
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ 序 號 │ 標準名稱 │ 標準代號 │ 標準等級 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其他技術標準:_________。
第五條 測繪工程費
1、取費依據(jù):國家頒布的測繪產品價格標準。
2、取費項目及預算工程總價款:
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ 序號 │ 項目名稱 │ 工作量 │ 單價(元) │ 合計(元) │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ 工程總價款: │
└──────────────────────────────────┘
3、工程完工后,根據(jù)實際測繪工作量核計實際工程價款。
4、_________。
第六條 結算方式
1、自合同簽訂之日起_________日內甲方向乙方支付定金人民幣_________元。并預付工程預算總價款的_________%,人民幣_________元。
2、當乙方完成預算工程總量的_________%時,甲方向乙方支付預算工程價款的_________%,人民幣_________元。
3、當乙方完成預算工程總量的_________%時,甲方向乙方支付預算工程價款的_________%,人民幣_________元。
4、乙方自工程完工之日起_________日內,根據(jù)實際工作量編制工程結算書,經甲、乙雙方共同審定后,做為工程價款結算依據(jù)。自測繪成果驗收合格之日起_________日內,甲方應根據(jù)工程結算結果向乙方全部結清工程價款。
5、_________。
第七條 資料提供
1、自合同簽訂之日起_________日內,甲方應向乙方提交以下資料,并保證提供給乙方的全部資料及文件均為真實、合法、有效、完整、準確,并承擔由該等文件而引起的全部責任。
。1)該項目全套設計圖紙、電子圖;
。2)符合相關文件規(guī)定的共用面積分攤說明及配套的分攤彩圖;
(3)公安部門批準的項目坐落及房間號碼編排表;
。4)建設工程規(guī)劃許可證及附件;
。5)人防部門批準或備案的人防建設方案;
。6)測繪工作中需要的其他相關說明、文件。
2、乙方自收到甲方的有關材料之日起_________日內,審查甲方提供的資料是否符合測算要求。根據(jù)甲方的有關資料和本合同的技術要求完成技術設計書的編制,并交甲方審定。
第八條 審定
甲方自接到乙方編制的技術設計書之日起_________日內完成技術設計書的審定工作,并提出書面審定意見。
第九條 進場
乙方自收到甲方對技術設計書同意實施的審定意見之日起_________日內組織測繪隊伍進場作業(yè)。
第十條 條件提供
甲方應保證乙方的測繪隊伍順利進入現(xiàn)場工作,對乙方進場人員的工作提供現(xiàn)場升降工具以及生活等必要的條件。
第十一條 進度確保
乙方應當根據(jù)技術設計書要求確保測繪項目如期完成。甲方應保證工程款按時到位,從而使工程順利能夠進行。
第十二條 測繪成果的使用
甲方允許乙方內部使用執(zhí)行本合同所生產的測繪成果。同時乙方也允許甲方內部使用為執(zhí)行本合同所提供的屬于乙方的所有測繪成果。
第十三條 轉包
未經甲方允許,乙方不得將本合同標的的全部或部分轉包給第三方。
第十四條 測繪項目完成工期
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ 序號 │ 測繪項目 │ 完成時間 │ 備注 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
全部測繪成果應于_________年_________月_________日前交甲方驗收。
第十五條 驗收與爭議
乙方應當于工程完工之日起_________日內書面通知甲方驗收,甲方應當自接到完工通知之日起_________日內,組織有關專家,依據(jù)本合同約定使用的技術標準和技術要求,對乙方所完工的測繪工程完成驗收,并出據(jù)測繪成果驗收報告書。
對乙方所提供的測繪成果的質量有爭議的,由測區(qū)所在地的省級測繪產品質量監(jiān)督檢驗站裁決。其費用由敗訴方承擔。
第十六條 權利約定
對乙方測繪成果的所有權、使用權和著作權歸屬的具體約定如下:_________。
第十七條 成果交付
自測繪工程費全部結清之日起_________日內,乙方根據(jù)技術設計書的要求向甲方交付全部測繪成果。
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ 序號 │ 成果名稱 │ 規(guī)格 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
乙方向甲方交付約定的測繪成果_________份。甲方如需增加測繪成果份數(shù),需另行向乙方支付每份工本費_________元。
第十八條 甲方違約責任
1、合同簽訂后,由于甲方工程停止而終止合同的,乙方未進入現(xiàn)場工作前,甲方無權請求返還定金。雙方沒有約定定金的,向乙方償付預算工程費的30%,人民幣_________元;乙方已進入現(xiàn)場工作,甲方應按完成的實際工作量支付工程價款,并按預算工程費的_________%(_________元)向乙方償付違約金。
2、乙方進場后,甲方未給乙方提供必要的工作、生活條件而造成停窩工時,甲方應支付給乙方停窩工費,停窩工費按合同約定的平均工日產值(_________元/日)計算,同時工期順延。
3、甲方未按要求支付乙方工程費,應按順延天數(shù)和當時銀行貸款利息,向乙方支付違約金。影響工程進度的,甲方應承擔順延工期的責任,并根據(jù)本條第二項的約定向乙方支付停窩工費。
4、對于乙方提供的圖紙等資料以及屬于乙方的測繪成果,甲方有義務保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的項目,否則乙方有權要求甲方按本合同工程款總額的20%賠償損失。
5、_________。
第十九條 乙方違約責任
1、合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定定金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的_________%,人民幣_________元,并歸還甲方預付的全部工程款。
2、在甲方提供了必要的工作、生活條件,并且保證了工程款按時到位,乙方未能按合同規(guī)定的日期提交測繪成果時,應向甲方賠償拖期損失費,每天的拖期損失費按合同約定的預算工程總價款的_________%計算。因天氣、交通、政府行為、甲方提供的資料不準確等影響測繪作業(yè)的客觀原因造成的工程拖期,乙方不承擔賠償責任。
3、乙方提供的測繪成果質量不合格的,乙方應負責無償予以重測或采取補救措施,以達到質量要求。因測繪成果質量不符合合同要求(而又非甲方提供的圖紙資料原因所致)造成后果時,乙方應對因此造成的直接損失負賠償責任,并承擔相應的法律責任(由于甲方提供的圖紙資料原因產生的責任由甲方自己負責)。返工周期為_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供測繪成果。
4、對于甲方提供的圖紙和技術資料以及屬于甲方的測繪成果,乙方有保密義務,不得向第三人轉讓,否則,甲方有權要求乙方按本合同工程款總額的20%賠償損失。
5、乙方擅自轉包本合同標的的,甲方有權解除合同,并可要求乙方償付預算工程費30%(人民幣_________元)的違約金。
6、_________。
第二十條 聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1、乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程當中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的'通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十四條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程當中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十五條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十六條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十七條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十八條 合同的效力
1、本合同有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同范本5
委托人:_________(以下簡稱甲方)
地址:_________
電話:_________
代理人:_________(以下簡稱乙方)
地址:_________
電話:_________
第一條總則
1。1鑒于甲方欲在中國國內外尋找投資項目,進行投資,甲方與乙方協(xié)商同意,由甲方指定乙方為全權代表,授權乙方可根據(jù)本協(xié)議所列的條款和條件,尋找投資項目,與項目融資方洽談投資事宜。
第二條代理
2。1甲方與乙方協(xié)商后,乙方作為甲方的全權代理并代表甲方與項目融資方洽談項目投資的相關事宜,乙方同意接受甲方的委托。
2。2在協(xié)議有效期內,甲方不得指定其他任何人或單位為其代理人洽談該項目投資的一切相關事宜。
2。3根據(jù)協(xié)議乙方作為甲方委托的全權代理,代表甲方引進開發(fā)項目。經乙方聯(lián)系,項目方與甲方簽定項目合作協(xié)議,甲方應予以承認乙方的代理行為并支付傭金。
第三條甲方的職責
3。1甲方應及時滿足乙方的合理要求,向乙方提供有關業(yè)務所需的信息,便于乙方與項目方洽商有關事宜。
3。2甲方投資意向有所變動,或有其它變更時,應及時通知乙方并提供詳細資料。
3。3甲方必須保證所提供的一切有關資金的信息都是真實的、確切的。
第四條乙方的職責
4。1本協(xié)議期內乙方必須努力與項目方洽談,向項目方取得的開發(fā)項目及惠的條款和條件,便于甲方及時準備投資工作。
。1)應采取確實有效的辦法為甲方引進開發(fā)項目并促成甲方與項目方簽訂投資合作協(xié)議。
。2)盡全力為甲方的投資提供質的服務。
4。2在本協(xié)議有效期內,未經甲方書面同意,乙方不得:
。1)除甲方指定的全權代理人有關事項外,不得自命為甲方代理任何事項;
(2)以甲方的名義允諾或解決任何事宜,或以甲方的信用作擔保,或代表甲方做出任何保證或陳述,或使甲方承擔任何責任或業(yè)務;
(3)不論以任何方式從甲方處所獲得的信息資料,皆屬秘密,僅能為引進項目,服務于甲方所用,不得泄漏。
第五條傭金
5。1甲方同意支付給乙方引進項目投資總額的_________%的傭金。傭金在投資協(xié)議簽署之日_________日內以_________支付。
5。2甲乙雙方同意項目方與甲方簽署項目投資協(xié)議條款時,甲方應根據(jù)約定的傭金比例支付傭金,同時乙方必須按照約定收取傭金,屆時甲方不得以任何借口延遲,應及時支付。
第六條協(xié)議期間
6。1甲乙雙方約定本協(xié)議期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第七條終止協(xié)議
7。1按照本協(xié)議規(guī)定期滿或終止對乙方的'委托不論出于何種原因,均不妨礙協(xié)議各方面的權利和義務。
7。2按協(xié)議規(guī)定,乙方促成了項目方與甲方的投資談判,如果甲方擅自私下與項目方簽署投資合作協(xié)議,將視乙方代理責任完成。
第八條爭議的解決
8。1在執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生或與本協(xié)議有關的一切條款的爭執(zhí),首先應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
8。2若協(xié)商不能解決,可提起訴訟或提交仲裁機構仲裁。
第九條附則
9。1凡有關協(xié)議的通知,請求或其他通訊往來,須以文字為準,可采用電子郵件、書信、電傳、電報等方式傳遞。本協(xié)議自雙方簽字日起生效,一式二份,當事人各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
委托合同范本6
委托方(甲方):________
法定代表人:________
郵寄地址:________________
聯(lián)系信息:________
受托人(乙方):________
法定代表人:________
郵寄地址:________
聯(lián)系信息:________
為促進業(yè)務有效發(fā)展,保護甲乙雙方的合法權益,特簽訂如下協(xié)議:
一、委托事項
雙方同意乙方委托甲方的業(yè)務為________。
二、委托費用及支付方式
1、根據(jù)有償服務原則及相關收費標準_________________元整。
2、上述費用由甲方在簽訂委托協(xié)議后_____日內一次性支付。
3、協(xié)議期內,甲方向乙方提出協(xié)議以外的相關事宜及其他單項代理事宜,其他協(xié)議另行簽訂,乙方給予優(yōu)惠。
三、甲方的義務和責任
1、甲方應積極配合乙方代理,并提供必要的工作條件。
2、甲方必須及時向乙方提供與委托事項相關的會計憑證、賬簿、報表等涉稅資料,并對其真實性、合法性和完整性負責。因甲方提供的涉稅資料不準確導致代理結果錯誤的,乙方不承擔賠償責任。
3、甲方不得指使乙方代理人實施違反稅收法律法規(guī)的行為。在這種情況下,乙方有權在得到通知后終止代理。
4、甲方應按約定的條件按時足額支付代理費。
四、乙方的.義務和責任
1、乙方接受委托后,應及時委托代理人為甲方提供約定的服務。
2、乙方委托的代理人必須保守在執(zhí)業(yè)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密,維護甲方的合法權益。
五、違約責任
簽訂后,雙方應積極履行合同,不得無故終止合同。任何一方違約,違約方應支付上述總費用的_____倍作為違約金。因法律情況或特殊原因終止的,提出終止的一方應及時通知另一方,并給予另一方必要的準備時間。
六、其他
1、本協(xié)議履行過程中,如遇情況變化,如需對相關條款進行變更或補充,雙方應協(xié)商同意。
2、爭議解決:本協(xié)議履行過程中如有爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方均可向人民法院提起訴訟。
3、本協(xié)議經雙方法定代表人(或其代理人)簽字并加蓋單位公章后生效。
4、本協(xié)議有效期為___________至___________。
5、本協(xié)議以__________________________________________________________________________
6、本協(xié)議未盡事宜,經雙方協(xié)商一致,可另行簽訂補充協(xié)議。
甲方:________
法定代表人:________
簽字日期為________________________________________________________。
乙方:________
法定代表人:________
開戶銀行:________
賬戶:________
簽字日期為________________________________________________________。
委托合同范本7
委托方 (甲方):
地址:
郵編:
電話:
傳真:
受托方 (乙方):
地址:
郵編:
電話:(見采購單)
傳真:
一、甲乙方依據(jù)國家有關法律的'規(guī)定,經友好協(xié)商,由甲方委托乙方代理采購所需產品(詳見附件)
二、乙方通過其所屬公司—中國xxx商品電子商務配送中心代理采購甲方所需產品;
三、乙方代理采購的產品應符合甲方合同提出的各種要求,如采購的
產品不符合本合同所定的要求, 由乙方全權負責;
四、代理采購貨款應在貨到驗收一切合格以后當場付款,乙方應在一天將所購產品發(fā)貨到甲 方指定收貨地點。
五、解決合同糾紛方式: 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意由__________ 仲裁委員會仲裁(或向____________人民法院起訴)
六、本合同一式二份,雙方簽定后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方(代表人)簽字 xxx (蓋章):
乙方(代表人)簽字xxx (蓋章):
年 月 日:
委托合同范本8
甲方(委托方):
住所:
乙方(代理方):
住所:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方就項目(詳見附表)組織招標工作,項目預算金額人民幣元,乙方同意接受甲方的委托,按照甲方的要求和國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定組織招標。甲乙雙方經協(xié)商一致,就有關事宜達成如下協(xié)議,以資共同遵守:
第一條委托代理招標的工程項目概況
。ㄒ唬┕こ添椖棵Q:
。ǘ┕こ桃(guī)模:
。ㄈ┩顿Y規(guī)模:
。ㄋ模┙ㄔO地點:
(五)項目批準文號:
(六)招標內容:
。ㄆ撸┱袠朔绞剑
。ò耍硕危
。ň牛┵|量要求:
(十)工期要求:詳見招標文件
。ㄊ唬⿲ν稑藛挝毁Y質等級要求:
(十二)資金來源:
第二條委托范圍(代理內容)
。ㄒ唬┡c甲方共同擬定招標方案;
。ǘ┚幹坪桶l(fā)布招標公告;
。ㄈ┚幹坪桶l(fā)售招標文件(包括投標資格預審文件);
(四)協(xié)助甲方審查投標申請人資格;
。ㄎ澹┲鞒植⒔M織答疑會,并印發(fā)答疑會議紀要;
。﹨f(xié)助甲方組織開標、評標,協(xié)助甲方定標;
(七)編寫招標投標情況書面報告,向有關監(jiān)督管理部門進行備案。
第三條履行期限
自年月日起至甲方與中標人簽訂承發(fā)包合同之日止。
第四條甲方提供的有關資料及時間
。ㄒ唬┨峁┑挠嘘P資料;
1、現(xiàn)有圖紙資料各套;
2、建審批件各份。
。ǘ┨峁┵Y料的時間:
第五條理費用及支付方式
參考內容:
第1種:
。ㄒ唬┐碚袠速M:按中標價的%計取。本合同簽訂的同時,甲方向乙方付人民幣萬元作為(定金/預付款),在發(fā)出中標通知書并且乙方代理工作全部完成后甲方付清全部代理費用(若約定定金的,定金可充抵)。
(二)聘請評標專家報酬及費用由方按實際發(fā)生額承擔和支付;
(三)其它費用:。
第2種:
。ㄒ唬┮曳桨唇浖追綄徍舜_認的標底總價的%收取標底編制費,按經甲方審核確認的標底總價的%收取招標代理費。
。ǘ说拙幹瀑M及代理費用于中標通知書發(fā)出后的天內以(現(xiàn)金、支票、匯票)的形式一次交清。
。ㄈ┢刚堅u標專家報酬及費用由方按實際發(fā)生額承擔和支付;
(四)乙方完成所有工作不再收取其他費用。
第3種:
。ㄒ唬┍竟こ添椖渴┕ふ袠,招標代理服務收費標準按照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(例如計價格[20xx]1980號)文的有關規(guī)定及雙方簽訂的有關代理協(xié)議執(zhí)行。
。ǘ﹫龅厥褂觅M及公證費由方承擔和支付。
。ㄈ⿲<易稍冑M、招標會務費、評標服務費由方承擔和支付。
。ㄋ模﹫竺M及出售招標文件的費用由方收取。
(五)招標人自本合同簽訂生效后日內預付招標代理費人民幣萬元,余款待招標人發(fā)出中標通知書并與中標單位簽訂施工合同后天內結清。
其它方式:
第六條甲方的權利和義務
。ㄒ唬┘追降臋嗬
1、依法選定招標方式;
2、確定工程的承包方式;
3、采用邀請招標方式的,可推薦投標人(其投標資格亦須審查);
4、依法決定評標委員會的組成人數(shù)并派出代表參加評標委員會;
5、在評標委員會推薦的中標候選人中確定中標人;
6、對招標文件中的實質性內容的審查把關;
7、了解招標工作情況并對乙方受委托事項進行監(jiān)督;
8、對于由于乙方原因致使招標失敗而造成甲方經濟損失的,有權要求乙方賠償;
9、其它權利:
(二)甲方的義務
1、甲方指定(職務:)作為甲方的全權代表,代表甲方聯(lián)系和處理招標過程中的有關具體事項,并派同志協(xié)助乙方開展招標工作;
2、依據(jù)本合同約定支付乙方代理費以及承擔并支付相關費用;
3、負責工程前期報建工作,提供項目批文及規(guī)劃許可證、報建表。
4、向乙方提供招標所需的圖紙、技術、服務、商務等材料和要求;
5、負責審核招標文件。招標文件經甲方審核后,方可對外發(fā)售;
6、監(jiān)督招標過程,派員參加開標、評標、定標工作;
7、與乙方共同確定評標委員會人員組成;
8、根據(jù)乙方提供的評標報告,確定中標人;
9、對評標內容保密,做好評標過程的.有關保密工作;
10、應根據(jù)中標優(yōu)選方案盡快確定中標人,并在招標文件基礎上,于定標后30天內和中標人簽訂承包合同;
11、為了使招標工作順利進行,甲方應負責協(xié)調招標項目的外部關系,為乙方提供外部條件;
12、乙方提出的招標工作中需要由甲方決定或提供的事項,甲方應及時給予解決;
13、對于乙方組織的現(xiàn)場踏勘、招標文件答疑和開標會應予積極配合;
14、甲方與中標人簽訂承發(fā)包合同的情況應及時向乙方反饋,正式簽訂的合同副本(或復印件)送一份交乙方存檔。
15、甲方在中標通知書發(fā)出后,收回落標人的施工圖等資料并退回投標保證金,在與中標人簽訂施工合同后退回中標人的保證金。
16、其它義務:
第七條乙方的權利和義務
(一)乙方的權利
1、在委托代理范圍內負責組織招標過程的各項工作;
2、對選擇招標方式和承包方式有建議權;
3、獨立編制工程量清單;
4、對工程中按市場價格的材料的價格有調查和提議權;
5、乙方依據(jù)國家有關規(guī)定,向中標人收取招標服務費。
6、對于由于甲方原因致使招標失敗造成乙方經濟損失的,有權要求甲方賠償。
7、其它權利:
。ǘ┮曳降牧x務
1、乙方指定(職務:)全權代表乙方聯(lián)系和處理招標過程中的有關具體事項,接受和簽收甲方提供的技術、服務、商務等材料和要求;
2、根據(jù)甲方提供的技術、服務、商務等材料和要求,負責編制、印刷、發(fā)售、解釋招標文件;招標文件編寫的內容應便于日后工程管理、規(guī)避招標人風險、建設目標可控;
3、及時向招標人報送相關資料,即在發(fā)售招標文件(包括答疑紀要)的同時,按招標人要求的份數(shù)提交正式的招標文件給招標人,評標結束后的第二天將擬中標人的投標資料提交給招標人。
4、刊登招標通告,發(fā)投標邀請函;
5、負責處理投標人有關招投標的問題,并主持召開招標文件答疑會,并在招標中心審查后,形成書面材料分發(fā)給投標人;
6、負責接收投標人對工程量清單、招標文件、現(xiàn)場踏勘的疑問,并及時將投標疑問書面通知招標人;
7、負責將招標答疑內容、招標文件澄清修改通知以及招標投標活動其它變更通知在公布,并在該網同時告知投標人索取書面招標答疑紀要、招標文件澄清修改通知、工程最高控制價等文件的時間、地點、聯(lián)系人及電話。
8、落實開標和評標地點等有關的招標事務;
9、提供專家?guī),與甲方共同確定評標委員會人員組成;
10、依據(jù)本合同規(guī)定承擔并支付相關費用;
11、審查投標人資格,將審查結果通知各申請投標人;
12、與甲方協(xié)商確定開標程序,組織開標大會;
13、組織評標委員會進行評標,負責安排評標活動的有關事宜;
14、根據(jù)評標委員會的評標結論,向甲方提交評標報告;
15、根據(jù)甲方的定標意見,向中標人發(fā)出《中標通知書》,向落標人發(fā)出《落標通知書》;并辦理投標保證金退還事宜;
16、根據(jù)甲方的要求,協(xié)助處理合同執(zhí)行過程中遇到的問題;
17、代理招標工作應嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定,按照法律程序和方式組織招投標活動,圓滿完成招標工作;
18、及時向甲方報告招標工作進展情況,積極采納甲方的正當要求和合理意見,注意維護委托人的合法權益;
19、乙方應按國家、地方有關造價編制管理規(guī)定和當?shù)卦靸r管理部門規(guī)定的工程造價定額,并按當期公布的建設工程價格指數(shù)及當期建材市場信息綜合價編制工程量清單和編制工程標底。
20、認真編制工程量清單并對其準確性負責,負責向造價管理部門送審所編制的工程量清單及工程預算標底事宜;
21、負責做好標底以及招標過程的有關保密工作;
22、負責向招投標管理機構及有關職能部門報備招投標文件和資料;
23、對招投標文件進行歸檔管理;
24、如果由于非招標人的原因造成第一輪招標未能確定合格的承包人,招標代理機構應負責再次招標,直至確定合格的承包人為止,由此引起的費用已包含在代理費價款內。
25、其它義務:
第八條違約
。ㄒ唬┤魏我环竭`約均應賠償對方因此而遭受的經濟損失,賠償額不超過代理費總額的%;
(二)甲方中途解除委托的,應按代理工作的已完工作量付費,并按照代理費總額的%向乙方支付違約金(或,約定定金的,不得收回定金)。乙方中途辭去委托的,應按照代理費總額的%向甲方支付違約金(或,約定定金的,應雙倍退還定金)。
第九條爭議
雙方之間由本合同產生的或與本合同(包括但不限于有關本合同的生效、解釋、履行、修改和終止)有關的一切爭議、糾紛或索償均應當首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,任何一方均有權選擇以下第種方式解決:
1、向地人民法院起訴。
注:管轄法院地可約定為被告所在地、合同履行地、合同簽訂地、房地產項目所在地等,上述地點的選定最好能指向我方所在地。
2、向仲裁委員會申請按照該仲裁委員會的仲裁規(guī)則裁決,仲裁裁決是終局的,對雙方均具有拘束力。
注:所選的仲裁委員會應以靠近我方所在地并節(jié)省費用為原則。
第十條其他
。ㄒ唬┤魏我环轿慈〉昧硪环绞孪韧馇,不得將本合同項下的部分或全部權利或義務轉讓給第三方。
。ǘ╇p方同意就本合同之磋商、制訂及簽訂所引起之費用及開支各自承擔。
。ㄈ┖贤唇涬p方書面同意,不得修改;若雙方對本合同有關條款一致同意進行補充、修改或變更的,雙方應當進行書面確認或簽訂補充協(xié)議或其它類似文件,補充協(xié)議與本合同有不同規(guī)定的,按照補充協(xié)議執(zhí)行,補充協(xié)議未規(guī)定的仍按本合同執(zhí)行。
。ㄋ模┖贤哪承l款違法、無效或在法律上不能執(zhí)行,或被法院、仲裁庭宣布違法或不能執(zhí)行,并不影響其它條款的有效性、合法性或強制性。
。ㄎ澹┤缛魏我环讲o要求另一方履行本合同內任何條款時,并不影響該方要求該條款仍被履行的權利;如本合同內任何條款確有被一方違反,而對方放棄對其追究時,不應被視作同時放棄追究任何對該條款之繼續(xù)或以后之違反,或放棄在本合同下之任何權利。
。└郊獮楸竞贤豢煞指钪M成部分,與本合同具有同等法律效力。附件包括:
(七)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
(八)本合同一式份,雙方各執(zhí)份,均具等法律效力。
甲方(委托方):(蓋章)乙方(代理方):(蓋章)
合同簽訂日期:年月日合同簽訂地點:
委托合同范本9
上訴人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
委托代理人:_____________________
電話:_____________________
被上訴人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案,不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號民事判決,提出上訴。
請求事項:
一、依法撤銷一審判決;
二、判令被上訴人支付代理費人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國人民銀行公布的同期貸款利率,自____年11月1日起計至還清之日止,】
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
一審判決稱:"從QQ聊天記錄、錄音音頻可知,原告并未明確向被告說明費用計算方式,被告有重大誤解,而該重大誤解足以決定雙方是否進行交易,因此,原告存在過錯,在充分考慮本案案情,平衡雙方利益的基礎上,本院酌定由被告支付原告代理費76875元。"
一審判決之中所表述的案件事實認定與判決所顯示出來的司法推理,明顯錯誤,明顯違法。首先,認定事實不清;其次,司法推理邏輯混亂,導致適用法律明顯不當,判決顯失公平。具體理由如下:
第一,雙方經辦人員的QQ聊天記錄結合庭審過程之中雙方提供的其它證據(jù),足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經明確向被上訴人說明了代理費用計算方式;而且,這樣的計算方式是國際通用標準和慣例,符合國際貨運代理規(guī)范。更何況,被上訴人本身是一家長期從事對外加工的與國際貿易有密切關系的企業(yè),沒有任何理由說明他們不了解相關國際慣例,和與國際貨運相關的國際標準與規(guī)范。
更何況,任何運輸,不管國內、國際,陸運、水運、海運、還是航空運輸,一概如此——泡貨按體積算,重貨按重量算。古今中外,一概如此,乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯,耍賴,撒潑,有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑,可能是被上訴人生產方式、或者與英國客戶的合作方式的調整,導致他們暫時不急需涉案貨物作為制造樣品了,因此找借口拒收貨品,企圖賴賬。
更加重要的是,如今讓案涉代理所產生的代理費很有可能成為一種損失的原因,與上訴人沒有關系——上訴人按照雙方約定已經履行應該履行的義務,被上訴人迄今不肯收貨,而不肯收貨的唯一原因是:不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規(guī)定,"受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬。"
被上訴人迄今仍然否認與我們有委托合同關系,談判過程之中拒收一切文件,自始迄今,被告謊話連篇,極端不誠信,才是導致本案發(fā)生的根本原因。
第二,錄音音頻是事發(fā)之后雙方處理爭議過程之中形成的,不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費用計算方式,更加不能說明被上訴人對報價有重大誤解,從被上訴人在整個一審訴訟過程之中那否認一切事實、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實的表現(xiàn)可知,被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。
第三,如果被上訴人確實存在重大誤解,應該主動提起訴訟,向人民法院依法申請依法撤銷委托合同,通過司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下,法院直接啟動重大誤解訴訟程序,并且據(jù)此作出判決,很顯然,程序根本違法。
第四,即使被告對運價確有誤解,也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規(guī)范。因為,雙方就合同的訂立的協(xié)商、協(xié)調過程和合同履行過程長達三個月之久,被告有足夠時間對相關問題進行調查、了解、研究;更何況,原告的確在雙方的協(xié)商、協(xié)調過程和合同履行這個長達三個月之久的交易、交往過程之中,多次說明了相關問題,根本不可能發(fā)生所謂重大誤解。
特別需要注意的是,迄今而未止,被告從來沒有說過他們有誤解,即使被告對相關問題了解得不夠清楚,也未必"足以決定雙方是否進行交易"。涉案交易是否需要如此進行,主要取決于被上訴人的生產方式——按照樣板生產,還是按照客戶要求先打樣,雙方確認樣板之后,按照打樣生產;更加重要的是,委托人在發(fā)出委托指令之前和委托、配合過程之中,自身確有對所需費用進行明確的義務,上訴人作為受委托人確有告知的義務,而上訴人已經完成告知義務。
他們在上訴人向________市第一人民法院起訴之前,只是有個托詞說,他們只有五萬元的.預算。即使所謂只有五萬元的預算的說法是真實可信的,那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解,生意人計算的是投入產出比例,為了趕時間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優(yōu)勢是時間短很多,明顯缺點就是費用高出許多。如前所述,被告作為一個長期專業(yè)從事對外加工的與國際貿易有密切關系的的企業(yè),即使不能準確掌握相關信息,也不至于對相關問題一無所知,對航空貨運代理相關事務發(fā)生重大誤解。這,顯然過于牽強,顯然說不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說過,他們不清楚運輸費用按照材積計算,可是前面已經分析,再議過程之中的這一說法顯然不成立,不足信。更加重要的是,訴訟過程之中,被上訴人自始至終徹底否認雙方存在委托合同關系,在法理上相當于,企圖解除雙方的委托合同,可是,合同已經履行,不存在解除的可能。
第五,即使存在所謂"重大誤解",該判決仍然明顯不妥、不公。首先,被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴,法院不能越俎代庖,直接啟動"重大誤解"訴訟程序,直接按照"重大誤解"進行裁判;其次,從實體處理方面來看,更加明顯不公,上訴人已經依約完成委托事項,于情于理于法,被上訴人均應該如數(shù)支付代理費,絕對不可以"各打五十大板",將代理費五五對開,判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決,顯失公平。
綜上,原審判決,確屬認定事實不清,適用法律不當,判決顯失公平,依法應予撤銷。
此致
敬禮!
________市中級人民法院
上訴人:________市亞世國際貨運代理有限公司
法定代表人:_____________________
代書人:_____________________
聯(lián)絡電話:_____________________
____年____月____日
委托合同范本10
甲方:________
乙方:________
為了擴大市場經營,發(fā)展經濟,提高企業(yè)經濟效益,盡快經營,甲乙雙方明確了各自的責任、權利和利益,特訂立委托采購條款,以資共同遵守。
第一條:甲方必須向乙方提供上述營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、法人身份證、客戶身份證復印件,并加蓋公章作為合同附件。(包括甲方電廠的相關證明)。
第二條:乙方必須按照甲方要求的熱卡價格標準供貨:3500元/噸;3500大卡以下~ 3000大卡/噸以上;3000大卡以下~20xx大卡以上,人民幣/噸;如果它是低的,熱卡將不被結算。揮發(fā)量≥16%,每月供應量以甲方測試單為準。
第三條:交貨地點,按甲方指定的地點和要求堆放:乙方負責煤炭運輸過程中的安全和防塵。甲方和乙方在運煤時必須保持聯(lián)系。如果乙方未能按時交付煤炭,甲方可自行向第三方購買煤炭。
第四條:根據(jù)市場波動,如果乙方因運輸價格或煤炭價格上漲而無法供應煤炭,甲乙雙方可另行協(xié)商煤炭供應價格。
第五條:結算方式:
1、按測試標準按約定的熱卡每月結算。
2、每少一個百分點,扣5元。
3、按照煤炭價格標準,發(fā)票是兩票開具的,其中運輸費40元每噸(稅率7%),其余為煤炭價格(稅率17%)。甲方有權在付款前預扣稅率,甲方材料設備部必須報財務帳,按月付款。促進雙方的和解進程。
4甲方必須支付第一個月煤炭支付總額的50%,第二個月累計煤炭支付總額的70%,第三個月累計煤炭支付總額的80%。后續(xù)付款按每月累計煤炭付款總額的90%結算,每月25日后一周內結算。甲方支付承兌匯票的,按日貼現(xiàn)利息。上述甲、乙雙方的`協(xié)議必須按照合同執(zhí)行,否則甲方每月向乙方支付欠乙方總額5%的滯納金,甲方在生產紙制品時可按出廠價的70%償還煤炭。
第六條:未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決,并簽訂書面補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
第七條:本合同履行過程中如發(fā)生爭議,協(xié)商不成,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條:在本合同有效期內,結算賬戶自動失效。本合同一式四份,集團一份,財務部一份,物資裝備部一份,乙方一份,雙方簽字后生效。
第九條:雙方法人和經理的變更不影響本合同。
甲方:________
甲方法人:________
甲方法人委托人:________
乙方:________
乙方法人:________
乙方法人客戶:________
________年________月________日
委托合同范本11
委 托 單 位:xxx有限公司
受委托單位: xxx檢測中心
簽 訂 時 間:20xx年4月10日
簽 訂 地 點:北京市朝陽區(qū)安苑東里三區(qū)10號
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量檢測管理辦法》(建設部令第141號)及江西省、南昌市關于建設工程質量檢測相關的文件等規(guī)定,結合在施工程具體情況,就施工試驗檢驗項目委托。為確保試驗檢驗質量,明確責任,經委托方: 北京城建十建設工程有限公司(以下簡稱甲方)和受委托方: 北京 (以下簡稱乙方)平等協(xié)商一致,特簽定本合同。
一、工程概況
1、工程名稱: 國家空管系統(tǒng)“1501”工程游泳池及配套設施精裝修和水處理系統(tǒng)項目。
2、工程地點:
3、建筑面積:
4、結構類型:
5、層 數(shù):
6、結構完成日期:
7、工程竣工日期:
二、試驗檢驗范圍及試驗檢驗資料標準
1、甲方委托乙方對本工程施工的鋼筋原材、水泥、砂、防凍劑、防水材料、磚(砌塊) 等材料進行常規(guī) 及見證 復試檢驗,土工擊實、回填土、鋼筋連接、混凝土強度(標養(yǎng)試塊、同條件試塊、實體試塊)、混凝土抗?jié)B、鋼筋保護層厚度、砂漿強度、回彈、拉拔 等常規(guī) 及見證 試驗檢驗,并提供砂漿配合比。
2、 乙方必須按照《建筑工程資料管理規(guī)程》DBJ01-51-20xx的要求及時、準確提供試驗檢驗報告,試驗檢驗報告為一式 肆 份。
3、 對上述規(guī)程中沒有具體規(guī)定的試驗檢驗報告表種類,由乙方提供試驗檢驗報告表樣式并征得甲方確認。
三、試驗檢驗費用收取標準及結算方式中相應單價的 %支付乙方試驗檢測費用。單位公章,經與甲方試驗人員核對,由甲方試驗人員出具簽字資料,甲方總工程師簽字確認,工程試驗費最終結算資料必須由甲方經理確認。
3、甲方每月25日,根據(jù)試驗報告資料出具情況按每月雙方確認試驗費金額的80%支付試驗費,剩余款項在工程竣工驗收并交付齊全所有資料后一個月內付清。
四、甲方的權利與義務
1、按照國家規(guī)范、規(guī)程、標準及有關規(guī)定及要求,對所委托試驗檢驗的樣品試件的代表性、真實性、及時性負責。
2、委托單填寫字跡清楚、內容完整、準確;樣品試件標識清楚、內容完整、確并與委托單內容一致。
3、本合同有關條款中甲方應負的責任。
五、乙方的權利與義務
1、按照國家規(guī)范、規(guī)程、標準及有關規(guī)定的要求,對所委托的樣品試件及時進行試驗檢驗。如遇不合格時,乙方應24小時內通知甲方,若因乙方原因延誤工期,乙方需承擔相應的賠償責任。
2、按試驗檢驗標準規(guī)定的時間及時提供試驗檢驗報告,要求內容必須完整、真實、準確、有效并對其負責。如因乙方延誤提供試驗檢驗報告,給甲方正常施工造成的影響,乙方需承擔相應的賠償責任。
3、本合同中有關條款中乙方應負的'責任。
六、 違約責任
1、乙方未按照合同履行義務,給甲方造成損失的,應承擔相應的經濟責任。
2、甲方逾期付款違約金按欠款部分日萬分之一計算。
七、合同的效力
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方指定簽訂合同的公章為“北京城建十建設工程有限公司合同專用章”,其它印章一律不具備效力。
本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商一致對合同條款做出修改或者補充,修改或補充條款須經甲方委托代理人簽字并經公司經營部確認,并加蓋“北京城建十建設工程有限公司合同專用章”后方可生效,補充條款與本合同具有同等效力。
八、其它約定事項
員,收到甲方通知后及時到現(xiàn)場取件及報送合格試驗資料。
九、爭議解決方式
本合同在履行過程中所發(fā)生的任何爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商無效時,依法向工程所在地人民法院起訴。
十、附則
本合同壹式伍份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
委托單位名稱: 受委托單位名稱: (蓋章) (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
單位地址: 單位地址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
傳真: 傳真:
簽定日期:20xx年4月10日 簽定日期:20xx 年4月8日
委托合同范本12
甲方(委托方)_________________________________
乙方(代理方)_________________________________
茲經雙方協(xié)議,甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。
第一條 房屋位置
甲方將座落于_________________________________
合計面積_________________平方米,委托乙方代理。
第二條 代理期
1.代理期為_________________,自______年_____月_____日起,至______年_____月_____日止,其中免租期為________(天),代理期滿乙方可再續(xù)租_______月。
2.代理期滿,甲方有權收回房屋,乙方應如期交還。乙方如要求續(xù)簽本合同,需在本合同期滿前一個月向甲方提供書面申請,在同等條件下,乙方有優(yōu)先續(xù)約權。
第三條 代理房屋租金
1.甲乙雙方協(xié)商,乙方代理甲方房屋,每月租金為(人民幣)____________,一年共計(人民幣)____________.
委托合同范本13
甲方:
身份證號碼:
代表人:
聯(lián)系電話:
住址:
乙方:
根據(jù)甲方業(yè)務需要申請,甲方委托乙方向銀行辦理信用卡,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,甲、乙雙方經充分協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、甲方根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,委托乙方向銀行代辦信用卡。具體貸款卡授信額度以銀行審核發(fā)放為準。
二、甲方應按乙方及銀行的.要求,提供辦理信用卡所需要的相關資料。并保證資料的真實、完整、有效。
三、貸款卡代辦服務費的支付:
甲方須向乙方預先支付_________元保證金,同時甲方按照銀行發(fā)放信用總授信額度的____%(百分之 )支付乙方服務費。
四、保密義務
甲乙雙方均不得向第三人泄露雙方在履行合同過程中的相關商業(yè)機密和銀行信息。
五、違約責任
1.甲、乙雙方應嚴格按照本協(xié)議全面、按時履行,否則違約方應承擔違約責任并賠償由此給對方造成的包括訴訟費、律師費、執(zhí)行費、交通費等在內的一切損失。
2.經銀行審核甲方情況,若最終銀行不辦理信用卡給甲方,甲、乙雙方均不構成違約,互不承擔違約責任。
3.若任何一方出現(xiàn)違約現(xiàn)象,則違約方應向對方承擔相應的違約責任,在甲方獲得通過乙方辦理的信用卡并付清乙方辦理期間的服務報酬,立即撤銷此合同。
六、爭議解決
在本合同的履行中,雙方若發(fā)生爭議應協(xié)商解決,協(xié)商不成,依法向龍崗區(qū)人民法院提起訴訟。
七、本合同雙方簽字、蓋章生效。一式兩份,雙方各執(zhí)一份具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
委托合同范本14
公約編號:_________
甲方:_________
乙方:_________
鑒于甲方作為具有對外貿易策劃權的專業(yè)外貿公司,在響應范疇內具有精良的資信。
鑒于乙方已獲得國度有關法律、標準法則的、出口本公約項下貨品所需的承諾。
鑒于乙方作為拜托人,承諾拜托甲方為其出口本公約項下貨品。
鑒于甲方作為受托人,將以本身的名義對外簽訂_________號貨品出口公約(以下簡稱“出口公約”)。
為明了拜托人和受托人之間的權力任務干系,甲乙兩邊經友愛會商,特此訂立以下公約,以期互助服從履行:
第一條拜托出口貨品(以下簡稱“貨品”)
第二條甲方的任務和責任(根據(jù)貿易術語項下賣方任務調整)
1、與貨品出口公約的買方(以下簡稱“外商”)簽訂出口公約。
2、在簽訂出口公約后,當真向外商催開出口公約項下的名譽證。
3、在收到外商的承運貨品的船舶動態(tài)后,及時將有關環(huán)境關照乙方。
第三條乙方的`任務和責任
1、根據(jù)本公約的法則付出拜托手續(xù)費及其他費用。
2、根據(jù)出口公約的法則辦理貨品商檢,并供給商檢報告。
3、在出口公約法則的交貨期內,將貨品運至好貨地點并交給外商指定的承運人。
4、備齊貨品出口所需的文件、允許證。
5、當真補償甲方踐諾本公約時因不可歸責于其本身的因為遭到的吃虧。
第四條費用及付出
1、拜托手續(xù)費:_________。
2、其他費用:(根據(jù)實際環(huán)境調整)貨品的出口進程中產生的掃數(shù)費稅均由乙方負擔。此等費稅包括但不限于關稅、增值稅、報關費、保險費、船埠雜費、倉儲費、開證費、商檢費、短駁運輸費、腹地運輸費等。若由甲方代墊,則乙方依甲方供給的有效憑據(jù)進行結算。
3、費用付出:乙方該當在_________內,將本條第1款、第2款法則的拜托手續(xù)費及其他費用匯至甲方指定的賬戶。
第五條與出口公約有關的違約、索賠
1、外商違約:當外商未能踐諾其響應任務時,甲方應及時將上述環(huán)境關照乙方,并向乙方表露該外商,乙方可以利用甲方對外商的權力并對其發(fā)起索賠,甲方該當向乙方供給必要之幫忙。如乙方拜托甲方索賠的,該當在有效索賠期限內提交必要的索賠證件。如乙方拜托并供給響應仲裁或訴訟費用的,甲方應依出口公約之法則對外拿起仲裁或訴訟。上述索賠或仲裁、訴訟產生之長處或吃虧,由乙方享有或負擔。
2、如乙方違約導致甲方未能對外商踐諾任務的,甲方有權向外商表露乙方。如甲方是以對外商或承運人負擔違約責任或遭到其他吃虧,乙方該當真補償。
第六條違約責任
本公約任何一方不踐諾本公約任務或踐諾公約任務不符合商定的,該當補償對方是以而遭到的吃虧。但甲方因外商或承運人違約而不能根據(jù)本公約的法則踐諾其任務的不屬違約,甲方不負擔違約責任,且乙方該當自行負擔其是以而遭到的吃虧。
第七條不可抗力
甲、乙任何一方因為不可抗力不能踐諾公約時,應在不可抗力清除后3日內向對方傳達不能踐諾的原因,在供給當局主管部分出具的不可抗力表明后,根據(jù)環(huán)境可延期、部分或掃數(shù)不踐諾公約,同局勢部或掃數(shù)免于負擔違約責任。但如果甲方未能因不可抗力免除對外商的責任時,乙方應補償甲方是以而遭到的吃虧。
第八條適用法律及爭議辦理
1、本公約未盡事件,遵照《中華人民共和國公約法》的相干法則處理。
2、與本公約有關的任何爭議,均由兩邊會商辦理,會商不可,應提交甲方地點地人民法院訴訟辦理。
第九條公約見效及其他
1、本公約經甲、乙兩邊授權的代表簽字、加蓋公章后見效。
2、本公約一式兩份,甲乙兩邊各執(zhí)一份。
甲方(蓋。篲________
乙方(蓋。篲________
授權代表(簽字):_________
授權代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托合同范本15
甲方(委托人)______________________
乙方(受托人)______________________
依據(jù)國家法律、法規(guī)和本市政府部門有關規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎上,就甲方委托乙方,乙方接受甲方委托從事房屋購買代理事項達成一致,訂立本合同。
第一條委托事項
甲方委托乙方代理購買于北京市____區(qū)____房產,建筑面積____平方米,權屬性質____,原商品房銷售契約編號_________
第二條委托代理期限
乙方自本合同訂立后的次日起____個工作日完成全部代理事項,如因甲方原因耽誤,工作日相應順延。
第三條房產價格及付款時間、付款方式
1、該房產購買價格為人民幣(大寫)________________元整,此價格為凈房款,購買該房產甲方應交的其它相關費用詳見附件一。
2、付款日期、付款方式:
第四條甲乙雙方相互提供下列相應證件
甲方提供:夫妻雙方身份證、戶口本、婚姻證明、人名章。
乙方提供:經紀機構資質證書、營業(yè)執(zhí)照復印件。
第五條甲方義務
1、甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續(xù)過程中所需要的相關證件及材料的原件和復印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時按時到場。
2、若甲方申請銀行按揭貸款,需及時向乙方提供貸款所需資料。
3、照本合同中約定的付款方式及時間按時交付房款。
4、乙方通知甲方簽訂房屋買賣合同,甲方應于接到通知之日起三個工作日內到指定地點簽訂,辦理該房屋產權屬變更。
第六條乙方義務
1、乙方確保代理事項真實合法。
2、確保賣方按照本合同約定按期過戶,進行房屋交接。
3、不得違反國家法律法規(guī)的相關規(guī)定,或與他人惡意串通,損害甲方利益。
4、如需變更為甲方代理服務事項、要求和標準,須經甲方同意。
第七條其他事項約定
1、簽署成交協(xié)議后,錢款交接地點為乙方指定地點,否則后果自負。
2、本合同履行期間,甲、乙雙方因履行本合同而簽署的補充協(xié)議和其它書面文件,均為本協(xié)議不可分割的一部分,具有同等法律效力。
3、該房屋辦完過戶手續(xù),甲方收到房屋后,本合同自行終止。
第八條違約責任
1、甲、乙雙方履行本合同期間,如因不可抗力、國家法律、法規(guī)、政策等原因,該房不能辦理權屬變更,雙方均不承擔違約責任。
2、本合同履行期間,如違反本合同第五、六條各項約定之一的,應支付對方該房約定出售價格的5%的.違約金作為賠償。
3、如因賣方原產權證辦理不成功,導致本合同無法正常履行,乙方全部返還甲方所交款項,雙方免責,合同解除。
第九條合同爭議的解決辦法
本合同如發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向出售房產所在地的人民法院起訴。
第十條合同生效日期
本合同經甲方簽字和乙方蓋章后即生效,合同文本一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
第十一條補充條款
甲方:______________
乙方:___________
現(xiàn)在住址:___________
地址:_________________________
身份證號碼:_________
房地產經紀機構資質證書編號:第___號
委托代理人:________
經辦人:________
聯(lián)系電話:__________
聯(lián)系電話:__________
簽約日期:________________
【委托合同】相關文章:
期貨委托合同12-10
租賃委托合同12-10
租賃委托合同-12-10
購房委托合同08-07
委托合同范本11-02
委托合同范本03-01
估價委托合同范本02-24
運輸委托合同范本12-18
資金委托合同范本01-30
委托合同范本【薦】11-20