- 委托加工合同制造業(yè) 推薦度:
- 加工制造合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工制造合同范本(精選7篇)
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì),人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多,在達(dá)成意見一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編收集整理的加工制造合同范本(精選7篇),歡迎閱讀與收藏。
加工制造合同范本(精選7篇)1
定做方:(稱甲方)
承攬方:(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式:
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20____)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
五、包裝及運(yùn)輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的`疑問及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
加工制造合同范本(精選7篇)2
甲方:___(福建)服飾發(fā)展有限公司(發(fā)單方)
乙方:(接單方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及雙方協(xié)商的實(shí)際情況,甲乙雙方本著互惠互利、誠(chéng)信合作的原則,就委托生產(chǎn)加工服裝合作事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、加工貨號(hào)、品名、數(shù)量、單價(jià)、布種;
二、甲方負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供,主要指:
1、產(chǎn)品所需的面、輔料提供,或者是裁剪好的布片。
2、產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實(shí)樣、工藝制造單。
3、甲方應(yīng)在合同簽訂后天內(nèi)提供面輔料。如無法按時(shí)提供,則交貨期順延。
三、加工要求:
1、乙方投產(chǎn)前,要經(jīng)過甲方的產(chǎn)前樣確認(rèn);
2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度數(shù)據(jù);
3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產(chǎn),如果甲方有調(diào)整,急需要部分的顏色、號(hào)碼,乙方要積極配合;
4、甲方提供給乙方生產(chǎn)的款式,乙方應(yīng)對(duì)外界絕對(duì)保密,如泄露給第三者,甲方將追究乙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;
5、乙方必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動(dòng)力資源完成工作,未經(jīng)甲方同意,乙方不得將生產(chǎn)轉(zhuǎn)發(fā)給第三方生產(chǎn);
6、乙方作為甲方的加工廠家,乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開的各種相關(guān)會(huì)議。
四、品質(zhì)要求:
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的一級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),乙方不行私自調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
2、發(fā)現(xiàn)確實(shí)因?yàn)楣に嚨膯栴},需要在質(zhì)量方面調(diào)整的,要經(jīng)過甲方質(zhì)管部門的書面確認(rèn)。
3、乙方在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)質(zhì)量問題的,甲方有權(quán)責(zé)其賠償,成衣出現(xiàn)廢品和次品的將不計(jì)算加工費(fèi)。少交貨、交廢品與次品的,按成本價(jià)在加工費(fèi)中扣除;布料和輔料超耗的,按成本價(jià)扣其加工費(fèi)。
4、甲方將對(duì)乙方送來終檢的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)的合格率必需達(dá)到__%以上;
5、乙方退回返工修復(fù)的產(chǎn)品,乙方應(yīng)甲方的要求返工,不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面,如上交到甲方公司,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償,屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴(yán)重后果。
五、交貨要素:
1、交貨期限:從__年__月__日起,至__年__月____日以前全部交清;
2、交貨地點(diǎn):甲方指定的本公司倉(cāng)庫(kù)。
3、包裝方式:交貨的'外箱必須注明箱號(hào)、箱數(shù)、箱內(nèi)產(chǎn)品名稱及各規(guī)格、數(shù)量。乙方提供包裝箱并負(fù)責(zé)包裝及承擔(dān)費(fèi)用。
4、驗(yàn)收方式:乙方檢驗(yàn),甲方終檢。
5、運(yùn)輸方式:乙方負(fù)責(zé)所有運(yùn)輸費(fèi)用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問題退貨的所有往返運(yùn)費(fèi)也由乙方承擔(dān)。
6、交貨隨附文件:裝箱明細(xì)單。若是交給貨運(yùn)公司發(fā)貨的,乙方并將貨品運(yùn)輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證,運(yùn)輸憑證原件隨后寄給甲方。
六、交貨規(guī)定:
1、乙方必須嚴(yán)守交貨日期,如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因,造成乙方無法按期交貨,應(yīng)由乙方填寫延期申請(qǐng)表經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人簽字同意。
2、如果因乙方自身的問題,而造成逾期交貨,逾期時(shí)間6天以上10天以內(nèi)的,將扣除產(chǎn)品加工總價(jià)10%;逾期10天以上15天以內(nèi)的,將扣除產(chǎn)品加工總價(jià)30%;逾期15天以上的,將扣除產(chǎn)品加工總價(jià)80%,并承擔(dān)賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經(jīng)濟(jì)損失。出現(xiàn)逾期交貨15天以上的,甲方有權(quán)取消合同,并不負(fù)責(zé)乙方的任何損失。
3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn),而造成碼號(hào)、顏色不齊,品質(zhì)不良給甲方造成損失的,乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
七、付款方式:
1、乙方完成交貨量達(dá)到整單加工產(chǎn)品總量60%的,甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價(jià)的30%;
2、乙方整單加工產(chǎn)品全部交清,并經(jīng)過甲方驗(yàn)收后的半個(gè)月內(nèi),甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價(jià)的60%;
3、加工費(fèi)余款的10%在甲方驗(yàn)收入庫(kù)后的一個(gè)月后付清。
八、爭(zhēng)議解決:
1、雙方需要嚴(yán)格按照本合同的約定條款執(zhí)行;本合同未盡事宜,可通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議處理。
2、雙方在合作過程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方可通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。
九、合同生效。
本合同壹式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,自簽訂之日起生效。
十、合同附件
1、《生產(chǎn)工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計(jì)劃單》;
2、《生產(chǎn)指令單》
甲方:日期:__年__月__日
乙方:日期:__年__月__日
加工制造合同范本(精選7篇)3
承攬方:________________________
代表人:____________職務(wù):____________電話:____________
定作方:________________________
地址:____________電話:____________
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項(xiàng)目工期____________天,按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì):____________元。
第二條圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料____________式____________份,定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條承攬方義務(wù)
(1)按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2)參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條項(xiàng)目變更
(1)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的,應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作,因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān),延誤的.工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價(jià)款及工期
(1)發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2)變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供
(1)由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2)由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
(1)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1)項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過驗(yàn)收。
第十條合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________年_______月_______日
加工制造合同范本(精選7篇)4
甲方:(委托方)
乙方:(加工方)
為保護(hù)合法持有商業(yè)秘密的正當(dāng)權(quán)益,防止同行業(yè)其它企業(yè)或個(gè)人對(duì)甲方之不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),根據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)技術(shù)秘密保護(hù)條例》等國(guó)家和深圳特區(qū)有關(guān)政策,甲乙雙方在平等自愿的前提下,共同信守以下條款做好__::
一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括:產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品、報(bào)廢品)、樣品、工藝資料、印制板(PCB)、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。
二、甲方對(duì)委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權(quán)。
三、乙方不論加工工作完成與否,都應(yīng)對(duì)本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴(yán)格保密,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。
四、委托加工期間,乙方應(yīng)提供一切必要的方式和采取必要的行動(dòng),保證甲方的`商業(yè)秘密安全。
五、乙方應(yīng)當(dāng)于委托加工合同結(jié)束時(shí),或者于甲方提出請(qǐng)求時(shí),返還全部屬于甲方的財(cái)物,包括記載著甲方秘密信息的一切載體,而不論這些信息有無價(jià)值。
六、乙方在加工完成后承擔(dān)保密義務(wù)的期限為無限期保密,直至甲方宣布公開時(shí)止。
七、若乙方違反上述條款,乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣,并賠償甲方全部經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)甲方有權(quán)單方終止合作關(guān)系,并依法追究乙方相關(guān)法律責(zé)任。
八、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。若協(xié)商、調(diào)解未成,雙方都有提起訴訟的權(quán)利,提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級(jí)人民法院。
九、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意,合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。
十、本合同共一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
__年__月__日__年__月__日
加工制造合同范本(精選7篇)5
委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
第一條:依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1.工程名稱:____。
2.工程地點(diǎn):____。
3.委托方:____。
4.預(yù)估構(gòu)件重量:____。
5.工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,補(bǔ)充聯(lián)系單,圖紙會(huì)審紀(jì)要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu):____。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式:____拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求:______。
4.乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)裝車,甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20____年____月____日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙____套。
2.按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、付款方式支付加工費(fèi)、材料費(fèi)。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗(yàn)收合格后方可出廠。
2.按國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20____及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條:加工費(fèi)及付款方式、時(shí)間
1.本生產(chǎn)人工費(fèi)單價(jià)為:____元/噸。
2.材料費(fèi)單價(jià):本結(jié)構(gòu)原材料按購(gòu)買時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
3.工程款支付:預(yù)付材料款70%計(jì)____元(大寫:____元整)。
4.提構(gòu)件時(shí)付清本批鋼構(gòu)件30%的.余款。
5.重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計(jì)算(損耗不計(jì)入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費(fèi)用,計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計(jì)算工期。
2.工期:______天。
3.工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費(fèi)在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費(fèi)。
4.遇到下列情況之一時(shí),生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗(yàn)日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時(shí);
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。
第九條:違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,不能滿足施工圖紙要求時(shí),應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計(jì),由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并工期順延。
第十條:其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格出廠后,由于運(yùn)輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定,乙方只對(duì)甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對(duì)乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1.與本合同有關(guān)的其它問題,均按《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后,合同生效。
委托方:
承包方:
承辦人:
承辦人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
日期:
加工制造合同范本(精選7篇)6
委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
加工方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20____)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的.“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:
需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,__萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問題。
七、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的.圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃,20____年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天,超過60天時(shí),乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:(蓋章)
乙方:
加工制造合同范本(精選7篇)7
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為__元。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付__元,給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:__年__月__日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的`應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
法定代表人:
委托代理人:
【加工制造合同】相關(guān)文章:
加工制造合同范本12-10
鈦合金螺釘加工制造研究12-12
數(shù)控加工技術(shù)在飛機(jī)制造中的應(yīng)用12-07
加工、訂貨合同(1) -加工承攬合同04-26
加工訂貨合同 -加工承攬合同04-26
加工定作合同 -加工承攬合同04-26
加工承攬合同(2) -加工承攬合同04-26
加工承攬合同(1) -加工承攬合同04-26