農村建房協(xié)議書模板（精選10篇）
在不斷進步的社會中，人們運用到協(xié)議書的場合不斷增多，簽訂協(xié)議書是提高經濟效益的手段。我敢肯定，大部分人都對擬定協(xié)議書很是頭疼的，以下是小編精心整理的農村建房協(xié)議書模板（精選10篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
農村建房協(xié)議書 1
甲方：__________
身份證號：_______________
乙方：__________
身份證號：_______________
一、甲方在_____省_____市_____鄉(xiāng)__________號有舊房一棟，現(xiàn)甲方自愿同乙方合伙翻修此房，甲方出地，乙方出錢，房屋修好后乙方得靠中國信合即左邊屬乙方所有，門面一人一半，甲方保證乙方門面包墻兩個達到8米，另乙方給甲方人民幣叁十萬元（另壹拾萬房屋修好后付給甲方）。
二、土地過戶：甲方負責甲方的過戶，費用由甲方負責。乙方負責乙方的`過戶，費用由乙方負責。
三、翻修此房的手續(xù)審批由甲方負責。
四、甲方同意乙方在甲方房屋上面修建第五層、第六層、七層以上瓦房屬甲方所有，五層、六層所有權屬乙方所有。
五、房屋翻修施工由乙方負責，共建七層（封頂七層），乙方應按國家規(guī)定負責質量，如出現(xiàn)質量問題由乙方反工，所需費用由乙方負責，甲方有權監(jiān)督乙方在修建房屋中的質量問題，甲方配合乙方順利施工。
六、安全：房屋翻修期間的所有安全問題：如：“人身安全、質量安全”由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
七、水電上戶由甲方負責協(xié)調，費用由乙方承擔。
八、單方違約付給對方人民幣貳拾萬元整。
九、簽訂此合同時乙方付給甲方人幣貳拾萬元整，余下壹拾萬元房屋完工后，乙方付給甲方。
十、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，各方所執(zhí)合同均具有同等法律效力。
甲方（簽章）：_________
乙方（簽章）：_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
農村建房協(xié)議書 2
甲方：_________
乙方：_________
經雙方協(xié)商，達成如下共同條款：
1、本工程為私人房屋建筑施工。
2、甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進行現(xiàn)場口頭的安全
3、質量要求：乙方必須按甲方提供的北環(huán)新村建筑圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量達到驗收標準。如由于乙方施工的質量有問題造成返工的損失，則由乙方自行負責損失費用。
4、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包干價。即乙方在施工中按國家建筑施工的`相關規(guī)定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的規(guī)范安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。
5、期限：甲方必須按時按要求備足建筑材料，乙方則保證施工人員到位，確保建筑順利開展。建筑中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建筑工期10－15天，雨天除外。
6、本合同經雙方簽字后，具法律效力，希望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_________
乙方：_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
農村建房協(xié)議書 3
甲方：_________
身份證：_________
住址：_________
乙方：_________
身份證：_________
住址：_________
甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現(xiàn)乙方新建樓房位于_________，為相鄰宅基的.使用、采光、通風、流水等相關事宜，經雙方自愿協(xié)商達成如下協(xié)議條款以共同遵守。
一、乙方新建樓房整體面向西，共計______層，乙方新建樓房后墻體（東墻體）至甲方宅基地預留______米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。
二、今后乙方在現(xiàn)址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必須無條件拆除，后甲方造成損失的應予賠償。
三、乙方后墻（東墻）必須安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衛(wèi)生間臟水不得向后排放，否則甲方有權封堵。
四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應繼續(xù)履行此協(xié)議，如造成損失，由乙方負責賠償。
五、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
六、本協(xié)議甲乙雙方簽字生效。
甲方：_________
乙方：_________
證明人：_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
農村建房協(xié)議書 4
甲方：________________
乙方：________________
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
�、薄⒓追截撠熖峁┦�、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
�、病⒁曳骄哂袕氖罗r村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
�、场嚢铏C、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、怠⒁曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
�、�、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
�、�、乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
�、�、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的`，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
�、薄⒐こ炭罱Y算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
�、病⒏犊顣r間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
四、違約責任
�、庇捎诠こ藤|量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
�、�、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
�、�、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
�、�、本合同自簽訂之日起生效。
�、场⒁陨虾贤�，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
農村建房協(xié)議書 5
甲方：_________
身份證號：_________
住址：_________
乙方：_________
身份證號：_________
住址：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關規(guī)定，經雙方友好協(xié)商，就甲方請乙方到甲方處從事農村宅基地房屋修建工作，達成以下協(xié)議。
一、幫工期間
乙方自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日為甲方提供勞動服務。
二、幫工報酬
甲方應按照法律規(guī)定為乙方支付勞動報酬，計薪標準是_________元/天，支付周期：（1）每日現(xiàn)結；（2）周結/月結。
三、幫工時間
幫工時間由甲方安排，根據(jù)實際情況，提前通知乙方。
四、勞動標準
4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護條件，可選在開工前為乙方購買相應的保險，切實貫徹：高溫或下雨不開工的原則；
4.2乙方保證認真努力工作，杜絕偷懶、偷工、偷料。
五、違約責任
雙方應按照該協(xié)議內容如實履行該協(xié)議內容。如任何一方違約應依法向另一方支付違約金5000元，并賠償守約方實際損失。
六、協(xié)議解除
6.1有以下情形之一的，守約方可直接通知違約方解除合同：
1、甲方未按合同約定及時支付乙方幫工報酬；
2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護條件的.；
3、乙方提供的勞動幫工達不到工程進度要求的。
6.2任何一方如需單方解除合同，則應提前30日通知對方；或者雙方協(xié)商一致后，直接解除合同。
七、爭議解決
雙方如發(fā)生爭議應當協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。
八、其他
8.1該協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份；
8.2本協(xié)議未盡事項，由雙方另行口頭或書面約定；
8.3本協(xié)議自雙方簽字后即生效。
甲方（簽字）：_________
乙方（簽字）：_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
農村建房協(xié)議書 6
發(fā)包人（甲方）：___________
證件號碼：___________
聯(lián)系方式：___________
承包人（乙方）：___________
證件號碼：___________
聯(lián)系方式：___________
1、嚴禁違章操作、違反勞動紀律。
2、施工現(xiàn)場嚴禁亂拋亂灑，施工物品要按規(guī)定存放，應嚴格注意防火，對公共設施要愛護，杜絕偷拿搶要，保持作業(yè)面潔凈衛(wèi)生，做到活完腳下清，并把移動過的東西恢復原位。
3、遵守文明公約，搞好周邊關系，嚴禁擾民，如發(fā)生任何不良行為及鄰里糾紛，造成的后果由乙方自負全責。
4、作業(yè)過程中必須服從發(fā)包人的`指派，否則產生的一切不良后果由乙方自行承擔
5、使用高凳、梯子要采取防滑措施，保證作業(yè)時穩(wěn)固。
6、如果出現(xiàn)工傷及安全事故，甲方不負任何責任。
甲方簽字：___________
乙方簽字：___________
________年___________月___________日
農村建房協(xié)議書 7
發(fā)包方（甲方）：________________
承包方（乙方）：________________
第一條工程概況
1、工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點：玉溪市江川縣。
1、房屋概況：房型________（層），建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款：________元（包括屋內垃圾清理費和材料搬運費），大寫________（人民幣整），該價款為施工包干價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。
第六條裝修工期：自_____年_____月_____日開工，至_____年_____月_____日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內（包括本數(shù)）的，甲方可不予追究；損害材料價值超過200元的'，乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責；乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條協(xié)議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現(xiàn)重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金；
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方（簽章）：________
住所：________
法定代表人：________
委托代理人：________
電話：________
________年________月________日
乙方（簽章）：________
住所：________
法定代表人：________
委托代理人：________
電話：________
________年________月________日
農村建房協(xié)議書 8
甲方：______________
乙方：______________
甲方磚房______________棟______________平米防震居民房，經雙方協(xié)商承包給乙方，每平方米______________元，共計人民幣（大寫：_____________________）包括地暖（塑管每米_______元左右）。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗，經雙方協(xié)商同意簽訂本合同，以期共同遵守：
一、雙方責任：
1、乙方進入施工工地現(xiàn)場，甲方必須負責三通一平工作，建筑用電距離不超過300米，電水路由甲方負責，所需的水電費由乙方支付。
2、甲方負責解決施工人員臨時住處，所產生的費用由乙房負責。
3、甲方負責提供相應不底于_______平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意甲方要負責所造成的損失。增加的.合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格后再訂合同方能進行施工。
二、施工要求
①地工基礎：深度_________公分寬度___公分里面寬度___公分
�、趬w外墻___內墻___砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿
強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求__公分配兩根__毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤
③圈過梁：過梁高度不低于__公分，鋼筋直徑不宜小于__毫米，剛箍直徑不低于_毫米，最大距不宜超過___毫米，圈梁高度不低于___毫米上下圈梁
④屋頂先腳板，鋼筋不宜__毫米，距離__公分，混淋土___級交標號屋面爐灰前面高度___公分，后面__公分，爐灰上面5公分混淋土，__公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣__
⑤地板磚____黑白由甲方自選定價__元一塊，如造過__元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚，不低于___元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只
�、揲T窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協(xié)商
�、呤覂茸詠硭�，下水管由乙方負責
交工日期開工起___天完工（不包括刷涂料）
甲方(簽章)：_________
乙方(簽章)：_________
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
農村建房協(xié)議書 9
甲方：______，性別：______，年齡：______，民族：______，電話：______，住址：______________________________。
乙方：______，性別：______，年齡：______，民族：______，電話：______，住址：______________________________。
甲方因孩子即將結婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現(xiàn)經甲乙雙方商磋，達成以下建房協(xié)議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北______米，南______米，西______米，東______米（詳見后附示意圖）。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣____________元整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規(guī)劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協(xié)議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協(xié)議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：____________（簽字蓋章）
乙方：____________（簽字蓋章）
見證人：__________（簽字蓋章）
______年______月______日
農村建房協(xié)議書 10
開發(fā)商（甲方）:______________________
單位購房人（乙方）:______________________
聯(lián)系電話:______________________
為充分保證甲、乙雙方的合法權益，明確雙方的權利、義務，根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就甲乙雙方合作建房訂立如下協(xié)議。
一、項目情況
1、根據(jù)濰坊市高新區(qū)管委會關于企業(yè)退城進園的工作要求（濰高管發(fā)【20__】14號），甲方以招拍掛形式取得___有限公司位于濰坊高新區(qū)北宮東街以南、志遠路以東土地（金茂大酒店東500米、濰坊學院東校區(qū)對面），該項目暫定規(guī)劃住宅面積18.9萬平方米左右（一期推出7萬平方米，二期、三期各6萬平方米左右），本次建房的住宅為高層建筑，樓層18至30層，20__年元月份全部開工建設。
2、甲方將在上述地塊上開發(fā)建設“高鑫麗苑”小區(qū)（暫定名）；內設高檔物業(yè)會所及幼兒園，并已與相關教育單位及臺灣方面達成合作辦園協(xié)議。
二、合作建房的基本情況
1、合作建房的樓號區(qū)域由雙方協(xié)商確定，原則上必須集中樓宇（合作建房戶不足100戶或一個單元時甲方不予受理）。
2、合作建房的單套建筑面積為94㎡、119.27㎡、124.42㎡，個人可根據(jù)自身情況選擇房屋面積。
3、為確保合作建房的。順利進行，乙方到單位報名時須交納2000元誠信金并同時選擇房號，誠信金交首付款時頂合作建房款。
4、乙方接甲方通知后，須在三日內按甲方給乙方提供的銀行賬號付款，并持付款憑證到甲方所在地開具交合作建房款收據(jù)，逾期交款不留房號。
5、交房標準:
�。�1）建筑標準為“毛坯房”，外墻為釉性面磚；
�。�2）入戶防盜門（高檔名牌）；
�。�3）塑鋼平開窗，中空玻璃；
�。�4）室內水泥拉毛地面（含廚房、衛(wèi)生間、陽臺）；
�。�5）廚房、衛(wèi)生間及陽臺墻面水泥拉毛（若需安裝墻面瓷瓦，甲方按照材料及人工成本價向乙方收取費用）；
�。�6）不安裝面盆及坐便器，陽臺安裝給排水；
（7）房間內墻刮膩子；
�。�8）水、電、暖、煤氣、有線電視入戶；
�。�9）單元對講門；
�。�10）電梯樓面為高檔面磚，樓梯間水泥出光地面，走梯安裝不銹鋼扶手；
�。�11）國產名牌電梯（每單元一大一小兩部電梯，直通地下室）。
6、交房時間:自交首付款之日起2.5年+3個月內交房。
三、房屋價格及付款方式
1、一期合作建房起價2700元/㎡，最高價3190元/㎡（每套房屋價格見表），地下室1800元/㎡。
2、二期、三期房價及地下室價格另定。
3、付款方式:
（1）一次性付清合作建房款，其價格優(yōu)惠5%，地下室款主體封頂時付清。
�。�2）首付合作建房款總價的60%，剩余房款及地下室款待主體封頂時付清，但價格不享受優(yōu)惠。
4、達到貸款條件時，甲方通知乙方提供相關貸款材料，負責為其辦理貸款手續(xù)。
5、乙方有意購買地下停車位者，若與首付款一并交款，每個車位為6.9萬元。若樓房竣工后購買，則每個車位9萬元。
6、代收繳的房屋維修基金和稅金等收費標準按國家政策規(guī)定執(zhí)行，且在房屋交鑰匙前一并交清。
7、房屋交鑰匙前，可免費更名（已交60%的合作建房戶需交足剩余房款，方可更名）；交鑰匙后、辦理房產證時若需更名，甲方收取更名費每套2萬元。
四、乙方現(xiàn)選房位置
號樓單元層室，建筑面積為房協(xié)議時的面積為準)。
五、房屋交接及房產證的辦理
1、房屋及地下室的建筑面積，最終以政府房管部門測定為準（多退少補）。
2、甲方負責在交房后365個工作日內辦理房產證，屆時乙方積極配合，辦理房產證所產生的費用，按照國家政策規(guī)定執(zhí)行。
六、物業(yè)管理及費用
1、甲方委托有資質的、服務質量好且講信譽的物業(yè)管理公司對該小區(qū)進行管理。
2、物業(yè)管理公司在甲方交房二個月后即第三個月開始按政府主管部門核準的物業(yè)管理收費標準收取物業(yè)管理費（無論住否）。
3、房屋交接后房屋質量存在的維修問題，物業(yè)公司要做好保修及維修工作。
七、違約責任
1、甲方確保按規(guī)定時間交房。逾期后甲方按每天萬分之二支付乙方實交金額的違約金。
2、遭遇不可抗力（地震、洪水、暴雨等自然災害），甲方15日內通知乙方，除雙方協(xié)商同意解除或變更合同外，甲方可據(jù)實予以順延交房時間。
3、主體完工后，甲方按乙方提供的通信方式通知乙方七天內交齊余款。逾期后乙方按每天萬分之二支付應付甲方余款的.違約金。若一個月之內仍未交齊總房款時，則視為乙方自動放棄，已付的合作建房款無息退回（乙方通信方式變更后要及時通知甲方，否則后果自負）。
4、未經對方的書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的條款及因履行本合同而獲知的對方的商業(yè)秘密。一經發(fā)現(xiàn)，披露方應承擔相應的賠償責任。
八、本協(xié)議在履行過程中如有爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可在項目所在地人民法院訴訟解決。
甲方（簽章）:______________________
乙方（簽章）:______________________
____年____月____日
【農村建房協(xié)議書】相關文章：
農村的建房協(xié)議書01-05
農村建房雇傭幫工協(xié)議書09-09
農村建房協(xié)議書（通用15篇）01-13
農村建房申請書02-05
農村建房承諾書11-19
農村建房的承諾書04-02
農村建房補助申請書11-30
[優(yōu)秀]農村建房申請書08-25